АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107  

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-33002/2023

г. Казань

14 октября 2024 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Осиповой Г.Ф., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

истца - Государственного казенного учреждения Республики Крым "Инвестиционно –  строительное управление Республики Крым", Республика Крым, г.Симферополь, (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к ответчику - Ассоциации "Объединение строительных организаций Татарстана", Республика  Татарстан, г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных  требований относительно предмета спора:  

- Общества с ограниченной ответственностью «СтройКомТех» (ИНН 

<

***>), - конкурсного управляющего ФИО1 (ИНН 

<

***>), 

о взыскании 10 857 568 руб. 90 коп. в порядке привлечения к субсидиарной ответственности  ООО «СтройКомТех» по государственному контракту от 27.06.2018 № 077/54, из них: 6 564 926 руб.  71 коп., неустойки за просрочку исполнения обязательств по предоставлению обеспечения исполнения  государственного контракта, 3 123 315 руб. 85 коп. неустойки (штрафа) за ненадлежащее исполнение  обязательств, 1 169 326 руб. 34 коп. неустойки (штрафа) за ненадлежащее исполнение обязательств,  

руководствуясь статьями 110, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с Ассоциации "Объединение строительных организаций Татарстана", Республика  Татарстан, г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), в пользу Государственного казенного  учреждения Республики Крым "Инвестиционно – строительное управление Республики Крым",  Республика Крым, г.Симферополь, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 10 857 568 руб. 90 коп. в  порядке привлечения к субсидиарной ответственности ООО «СтройКомТех», из них: 6 564 926 руб. 71  коп., неустойки за просрочку исполнения обязательств по предоставлению обеспечения исполнения  государственного контракта, 3 123 315 руб. 85 коп. неустойки (штрафа) за ненадлежащее исполнение  обязательств, 1 169 326 руб. 34 коп. неустойки (штрафа) за ненадлежащее исполнение обязательств.  

Взыскать с Ассоциации "Объединение строительных организаций Татарстана", Республика  Татарстан, г.Казань, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 77 288  руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца.  

Судья Г.Ф. Осипова