АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Барнаул                                                                                                         Дело № А03–1787/2024                   

 

Резолютивная часть решения объявлена 03 апреля 2024 года  

 

Решение в полном объеме изготовлено 17 апреля 2024 года  

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Янушкевич С.В., при ведении протокола секретарем Осокиной Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Лес сервис», с. Северка, к  Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края, г. Барнаул, 

о внесении изменений в договор аренды лесного участка от 23.12.2008 №П-26/2, 

при участии в судебном заседании представителей сторон:

от истца: не явился, извещён, 

от ответчика: не явился, извещён,  

 

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Лес сервис» обратилось в Арбитражный суд Алтайского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Алтайдорстрой» о взыскании 169 274 руб. 01 коп. неустойки за просрочку оказания услуг по контракту №0317303019200001730001 от 01.04.2022.

Стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежаще.

В соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей сторон.

Ко дню судебного заседания от ответчика поступило ходатайство о проведении судебного заседания без его участия со ссылкой на отсутствие возражений относительно заявленных  исковых требований.

Изучив материалы дела, проверив расчет, суд пришёл к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям. 

Между обществом с ограниченной ответственностью «Лес» и управлением лесами Алтайского края был заключен договор аренды лесного участка для заготовки древесины от 23.12.2008 

 

№ П-26/2 (далее - «Договор аренды № П-26/2»), по условиям которого во временное пользование был передан лесной участок, расположенный в границах Степно-Михайловского лесничества Алтайского края.

Договор зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы по Алтайскому краю 30.12.2008 № 22-22-24/049/2008-771.

Право аренды возникло по результатам лесного конкурса на основании заключенного договора аренды участка лесного фонда РФ от 14.01.2006 № 2.

В целях приведения в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации (далее - «ЛК РФ») согласно статье 4 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие ЛК РФ» данный договор в дальнейшем был переоформлен на Договор аренды № П-26/2 на основании распоряжения управления лесами Алтайского края (правопредшественник Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края (далее - «Министерство»)) от 25.11.2008 №405.

В Договор аренды неоднократно вносились изменения путем заключения дополнительных соглашений № № 1-15.

В связи с реорганизацией ООО «Лес» в форме присоединения к ООО «Лес Сервис» (далее - «Общество», «Истец») по дополнительному соглашению от 10.10.2011 № 6 права и обязанности по Договору № П-26/2 полностью перешли к Истцу (зарегистрировано 17.10.2011 за № 22-22-28/062/2011-088).

Согласно пункту 1.4 к Договору № П-26/2 Арендатору передается лесной участок для заготовки древесины в объемах согласно Приложению № 4.

В пункте 1.2 Договора № П-26/2, Приложениях № 3, 4 и 6 установлены количественные и качественные характеристики арендуемого Обществом лесного участка.

Так, в пункте 1.2 Договора № П-26/2 (в редакции Дополнительного соглашения от 15.01.2016 № 13) указано местонахождение лесного участка в границах лесничества и муниципальных районов, кварталы, лесотаксационные выделы и площадь.

В Приложении № 3 к Договору № П-26/2 (в редакции Дополнительного соглашения от 27.07.2015 № 11) указана характеристика участка, в том числе площади лесных и нелесных земель, характеристика насаждений, в том числе - преобладающие породы, запас древесины по группам возраста, а также таксационные показатели (состав и возраст насаждений, бонитет, полнота и средний запас).

В Приложении № 4 к Договору № П-26/2 (в редакции Дополнительного соглашения от 15.01.2016 № 13) определены цели и объемы использования лесов, в том числе виды рубок и ежегодный объем заготовки древесины.

Пунктом 2.1 Договора № П-26/2 (в редакции Дополнительного соглашения от 28.01.2021  № 15) установлена арендная плата, ее расчет приведен в Приложении № 7, из которых следует, что основой для расчета платежей является объем лесных ресурсов, 

 

т.е. размер арендной платы напрямую взаимосвязан с Приложением № 4.

В Приложении № 5 к Договору № П-26/2 установлены сроки внесения арендной платы за использование участка.

В настоящее время Приложения № 5 и № 7 действуют в редакции Дополнительного соглашения от 28.01.2021 № 15.

В Приложении № 6 к Договору № П-26/2 (в редакции Дополнительных соглашений от 28.01.2021 № 15, от 20.11.2015 № 12 и от 27.07.2015 № 11) определены объемы и сроки мероприятий по лесовосстановлению, а также мерам пожарной безопасности в лесах.

В 2022-2023 годах на арендуемом лесном участке выполнены лесоустроительные работы специализированной лесоустроительной организацией - филиалом ФГУБ «Рослесинфорг» «Запсиблеспроект», по результатам которых выявлено существенное изменение количественных и качественных характеристик лесного участка и произрастающих на нем лесных насаждений, параметров использования лесов (расчетная лесосека), в том числе определены новые объемы и сроки выполнения мероприятий по охране и воспроизводству лесов.

Указанные изменения подтверждаются Протоколом лесоустроительного совещания от 12.04.2023, материалами лесоустройства. результаты которого Министерством приняты Актами о внесении документированной информации в государственный лесной реестр от 15.12.2023 № 1 (3 отдельных акта по Рублевскому, Ракитовскому и Бор-Форпостовскому участковым лесничествам, далее - «Акты»). Соответственно, с указанной даты лесоустроительная документация введена в действие.

Письмом от 18.12.2023 б/н Общество обратилось в Министерство о внесении изменений в Договор аренды с приложением проекта дополнительного соглашения.

Министерство письмом от 23.01.2024 № 24/П/685 отказало со ссылками на статью 74.1 JIK РФ внести изменения в Договор № П-26/2, предложив для решения данного вопроса обратиться в суд.

Согласно части 4 статьи 71 JIK РФ к договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные ГК РФ и ЗК РФ, если иное не установлено настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 450 ГК РФ изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим кодексом, другими законами или договором (часть 2 статьи 450 ГК РФ).

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 453 ГК РФ в случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения, а в случае изменения или расторжения договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора, если этим решением не предусмотрена дата, с которой обязательства считаются соответственно измененными или прекращенными. Такая дата определяется судом исходя из существа договора и (или) характера правовых последствий его изменения, но не может быть ранее даты наступления обстоятельств, послуживших основанием для изменения или расторжения договора.

Особенности изменения и расторжения договора аренды лесного участка установлены статьей 74.1 JIK РФ, в силу которой изменение договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности, осуществляются в соответствии с ГК РФ, ЗК РФ и JIK РФ (часть 1).

Изменение условий договора аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключенного по результатам торгов, не допускается, за исключением случаев изменения целевого назначения или разрешенного использования лесов, существенного изменения параметров использования лесов (возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов) или существенного изменения обстоятельств, из которых стороны договора аренды лесного участка исходили при его заключении, если такое изменение обстоятельств возникло вследствие природных явлений (лесных пожаров, ветровалов, наводнений и других стихийных бедствий) и стало основанием для внесения изменений в государственный лесной реестр (часть 2 статьи 74.1 ЛК РФ).

Согласно пункту 6.1 Договора № П-26/2 изменение условий договора допускается по соглашению сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются в месячный срок и, в случае достижения согласия сторон, оформляются дополнительным соглашением.

При этом, согласно пункту 9.2 Договора № П-26/2 спорные вопросы, возникающие в ходе его исполнения, или вопросы, не оговоренные в настоящем договоре, разрешаются путем переговоров. В случае если согласие не достигнуто, указанные вопросы разрешаются в судебном порядке.

В силу части 1 статьи 67 ЛК РФ лесоустройство представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, которые проводятся в целях получения актуальных и достоверных сведений о лесах и лесных ресурсах, об их местоположении, состоянии, количественных и качественных характеристиках, используемых в качестве информационной основы для осуществления мероприятий по сохранению лесов, лесного планирования, для ведения государственного лесного реестра, оценки лесов, для обеспечения устойчивого 

 

управления лесами, многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов, для улучшения их качества и повышения их продуктивности.

Согласно статье 67.1 ЛК РФ лесоустройство проводится в соответствии с правилами, установленными лесоустроительной инструкцией, которая в период проведения лесоустройства была утверждена приказом Минприроды России от 29.03.2018 №  122 (далее - «Лесоустроительная инструкция »).

Одними из видов лесоустройства являются таксация лесов, а также проектирование мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов (статьи 68, 69.1 и 69.2 ЛК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 69.1 ЛК РФ таксация лесов проводится в границах лесничеств, участковых лесничеств, лесных участков в целях получения актуальных и достоверных сведений о лесах и лесных ресурсах, об их состоянии, о количественных и качественных характеристиках, используемых в качестве основы для осуществления мероприятий по сохранению лесов, лесного планирования, для ведения лесного реестра, оценки лесов, для обеспечения устойчивого управления лесами, многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов, для улучшения их качества и повышения их продуктивности.

При таксации осуществляются установление границ лесотаксационных выделов, определение преобладающих и сопутствующих древесных пород, диаметра, высоты и объема древесины, лесорастительных условий, состояния естественного возобновления, а также других характеристик лесных ресурсов (п.п.29 и 35 Лесоустроительной инструкции).

Согласно части 1 статьи 69.2 ЛК РФ проектирование мероприятий по сохранению лесов проводится в границах лесничеств, участковых лесничеств, лесных участков в целях определения видов и объемов соответствующих мероприятий, в том числе рубок лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами.

Проектирование данных мероприятий осуществляется одновременно с таксацией лесов при проведении лесоустройства (п.116 Лесоустроительной инструкции).

В соответствии с пунктом 5 Лесоустроительной инструкции таксация лесов, проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов могут обеспечиваться на основании договоров, заключенных в соответствии с гражданским и лесным законодательством гражданами и юридическими лицами, использующими леса, - в отношении лесных участков, предоставленных им в аренду. Аналогичное условие предусмотрено в действующей настоящее время редакции статьи 19 ЛК РФ.

Результаты лесоустроительных работ рассматриваются на лесоустроительных совещаниях и фиксируются в протоколах лесоустроительных совещаний (пункт 68 Лесоустроительной инструкции).

 

 

По результатам работ составляется лесоустроительная документация, которая согласно пункту 147 Лесоустроительной инструкции вводится в действие со дня утверждения акта о внесении документированной информации в государственный лесной реестр.

В соответствии с частью 11 статьи 19 JIK РФ включение в государственный лесной реестр лесоустроительной документации, подготовленной в результате выполнения работ по таксации и проектированию мероприятий по сохранению лесов за счет заинтересованного лица осуществляется в соответствии с порядком ведения государственного лесного реестра.

Как указано выше, лесоустроительные работы на арендуемом участке проведены за счет Общества, их результаты Министерством рассмотрены и зафиксированы в Протоколе лесоустроительного совещания от 12.04.2023. Вся необходимая документация Обществом в установленном порядке передана в Министерство и принята им Актами от 15.12.2023.

Таким образом, в настоящее время порядок введения лесоустроительной документации в действие соблюден, как это предусмотрено частью 11 статьи 19 JIK РФ, пунктом 147 Лесоустроительной инструкции и Разделом III Порядка ведения государственного лесного реестра, утв. приказом Минприроды России от 27.07.2020 № 491.

Вместе с тем, без внесения изменений в Договор № П-26/2 Общество не сможет в дальнейшем использовать лесной участок и осуществлять мероприятия по сохранению лесов.

Лесоустройством установлены изменения относительно характеристик лесного участка и его насаждений, объема заготовки древесины по видам рубок, объема мероприятий по противопожарному обустройству и лесовосстановлению.

В соответствии с частью 2 статьи 73 ЛК РФ при использовании лесного участка с изъятием лесных ресурсов минимальный размер арендной платы определяется как произведение ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и объема изъятия лесных ресурсов.

Аналогичное условие содержится в Разделе II Договора № П-26/2 и следует из Приложения № 7 к Договору № П-26/2, в котором расчет арендной платы основан на объеме ежегодного допустимого изъятия древесины. Также пунктом 2.3 Договора № П-26/2 установлен порядок изменения арендной платы, одним из оснований указано - изменение объема изъятия лесных ресурсов.

Таким образом, с учетом вышеперечисленных обстоятельств и документов требуется внесение изменений в пункты 1.2 и 2.1, Приложения № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7 Договора № П-26/2.

Пунктом 2 статьи 452 ГК РФ предусмотрено, что требование об изменении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

 

 

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Заявленные требования удовлетворить. 

Обязать Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края внести следующие изменения в договор аренды лесного участка для заготовки древесины от 23.12.2008 № П-26/2, заключенный с ООО «Лес Сервис» (в редакции проекта дополнительного соглашения):

1.    Пункт 1.2 Договора № П-26/2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Арендуемый лесной участок расположен в границах Волчихинского и Михайловского районов, Степно - Михайловского лесничества, на площади 50932,3468 га.

Местоположение арендуемого лесного участка в границах лесничества

 

№

Наименование лесничества 

 (участковое лесничество)

№№ кварталов

Выдел

          Площадь лесного 

              Участка, га

1

Степно - Михайловское                      (Бор-Форпостовское)

1-35

все

26498,1159

36ч

1-22,26-30,32-35

37-47

все

48 ч

1-5,37-14,16-58

49-241

все

2

    Степно - Михайловское                   

            (Ракитовское)                                                                                                     

1-128

все

14375,6100

3

Степно - Михайловское                                                    

         (Рублевское)

1ч

2-15

10058,6209

2-87

все

 

              Всего:

 

50932,3468

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кадастровый номер лесного участка 

 

 

 

 

Площадь, га

22:08010801:16

73,2628

 

22:08:010901:1

 

 

26424,8531

 

22:28:020206:903

 

24419,4708

22:28:020206:1282

14,7601

 

ИТОГО

 

50932,3468

 

 

 

2.    Пункт 2.1. Договора № П-26/2 изложить в следующей редакции:

«2.1. Арендная плата по Договору составляет:

-        5 044 599,00 руб. в 2024 году.

-        5 253 446,00 руб. в 2025 году

-        5 462 300,00 руб. в 2026 году и далее

Расчет арендной платы приведен в приложении № 7 к Договору».

3.     Приложение № 3 «Характеристика лесного участка и его насаждений» изложить в следующей редакции:

ХАРАКТЕРИСТИКА лесного участка и его насаждений

1.    Характеристика лесного участка

Общая      

 площадь, га

В том числе лесные земли

    покрытые

  лесной

        растительностью

  в том числе,        

лесные 

культуры

 

непокрытые 

лесной 

         растительностью

в т. ч.                             

        несомкнувшиеся  

        лесные культуры

    Пито-

  мники

         Итого

1

2

3

4

5

6

7

50932,3468

41971,0

10837,9

184,3

13,3

14,7

        42155,3

 

 В том числе нелесные земли, га

дороги,

       сенокосы

пашни

        воды

       болота

        пастбища

        усадьбы

прочие

Всего

8

9

10

11

12

13

14

15

16

672,0

4325,9

18,6

438

        1412,2

108,5

7,6

        1794,2468

         8777,0468

 

 

 

2. Характеристика насаждений лесного участка 

 

              Целевое

          Назначение

лесов

 

Лесничество,                                 

участковое 

лесничество, 

квартал, выдел

Хозяйство,

преобладающая

порода

 

        Площадь, 

  Гг     га

 

га

Запас

Древе

 сины

          (тыс.м3)

В.т.ч. по группам возраста древостоя

          Молод

няки

 

          Средне

               воз    

          растные

 

Присп

ева-

ющие

          Спелые

и

        перестой-

ные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Защитное

Степно – 

Михайловское, 

Бор-

Форпостовское 1- 

35,36ч,37-47, 

48ч,49- 241;

Хвойное,

Сосна

 

          38942,1

 

             7311,7

 

          3570,7

 

19056,8

 

6678,4

 

9636,2

 

          205,55

 

3601,73

 

1375,66

 

2128,76

         Мягколиственное,

Береза

1892,1

           208,07

 

15,3

 

113,9

 

337,2

 

1425,7

 

0,38

 

8,35

 

30,41

 

168,93

 

 

         Мягколиственное,

970,3

62,15

 

505

 

90,8

106,6

 

267,9

 

Степно –

 Михайловское,

Осина

 

 

15,31

 

6,13

 

8,34

 

32,37

 

Ракитовское 1-128,

 все;

         Мягколиственное,

16,7

1,77

 

 

7,1

 

9,6

 

Тополь

 

 

 

0,63

 

1,14

 

Степно –

 

Кустарники

149,8

1,05

 

 

149,8

 

Михайловское, 

Рублевское 1ч,

 

 

 

1,05

 

2-87, все

всего

41971,0

7584,74

 

4091,0

 

19261,5

 

7129,3

 

11489,2

 

 

 

221,24

 

3616,21

 

1415,04

 

2332,25

 

                   3.Средние таксационные показатели

Целевое

назначение

лесов

Преобла-

дающая

порода

Средн.

состав

насаждения

           Сред

 н.

           возра

  ст

   насаж

 

 

 

          Бони

тет

 

           Пол

           нота

Средний запас, куб.м./га

Средне

             Возраст-

ные

           Приспе

          Ваю

 

            щие              

Спелые 

 И     

 Перес

тойн                                                    

1

2

3

4

6

7

8

9

10

Защитное

сосна

9,2СО,5БО,

ЗОС+Т,К Л, ИВ.

82

2,6

0,63

188

198

203

 

4.Приложение № 4 «Цели и объемы использования лесов на арендуемом лесном участке» изложить в следующей редакции:

Цели и объемы использования лесов на арендуемом лесном участке

Целевое

назначение

лесов

Хозяйство (хвойное, 

твердолиственное,

мягколиственное)

 

Площадь,

га

 

Единица измерения

 

Среднегодовые

объёмы

                                                                          Заготовка древесины на 2024 год и далее

Защитные леса

хвойное

50932,3468

тыс. куб. м в ликвиде

52,6

мягколиственное

1,4

Итого:

54,0

 

Распределение ежегодного допустимого объема изъятия древесины на арендуемом лесном участке по категориям и видам рубок на 2024 год и далее

Виды рубок

                                                     Объем ликвидной древесины, тыс.мЗ.

Защитные леса

ИТОГО:

всего

хвойное

мягколиственное

всего

хвойные

Мягколиствен-ное

Выборочная рубка в 

спелых и                                

перестойных

 лесных насаждениях

 

7,7

 

6,3

 

1,4

 

7,7

 

6,3

 

1,4

Прореживание

3,7

3,7

 

3,7

3,7

 

Проходная

19,3

19,3

 

19.3

19,3

 

Рубка ОБН

23,3

23,3

 

23,3

23,3

 

Всего:

54,0

52,6

1,4

54,0

52,6

1,4

 

                                                    Ежегодный объем заготовки древесины, тыс. кбм.

Хозяйство

При рубке спелых и перестойных лесных насаждений

При рубке лесных насаждений при уходе за лесом

При рубке поврежденных лесных насаждений

Всего

Хвойное

6,3

46,3

-

52,6

мягколиственное

1,4

 

-

1,4

Итого

7,7

46,3

-

 

54,0

 

 

 

   5. Приложение № 5 «Сроки внесения арендной платы» изложить в следующей редакции:

 

                                                                            СРОКИ

                                     внесения арендной платы за использование лесного участка

             Поквартальный   

               график 

             внесения 

            арендных    

            платежей

Арендная плата (рублей)

 

всего

                                                    в т.ч.

в федеральный

  бюджет

в бюджет субъекта

  Российской 

   Федерации

 

в местный бюджет

 

                                                                                           Арендная плата 2024 год

1

 

1261 149,75

 

1 146 499,25

 

114 650,50

 

2

 

1 261 149,75

 

1 146 499,25

 

114 650,50

 

3

 

1 261 149,75

 

1 146 499,25

 

114 650,50

 

4

 

1 261 149,75

 

1 146 499,25

 

114 650,50

 

Итого

 

5 044 599,00

 

4 585 997,00

 

458 602,00

                                                                                     

                                                                                      Арендная плата 2025 год

1

 

1 313 361,50

 

1 193 965,00

 

119 396,50

 

2

 

1 313 361,50

 

1 193 965,00

 

119 396,50

 

3

 

1 313 361,50

 

1 193 965,00

 

119 396,50

 

4

 

1 313 361,50

 

1 193 965,00

 

119 396,50

 

Итого

 

5 253 446,00

 

4 775 860,00

 

477 586,00

                                                                                  

                                                                                 Арендная плата 2026 год и далее

1

 

1 365 575,00

 

1 241 431,75

 

124 143,25

 

2

 

1 365 575,00

 

1 241 431,75

 

124 143,25

 

3

 

1 365 575,00

 

1 241 431,75

 

124 143,25

 

4

 

1 365 575,00

 

1 241 431,75

 

124 143,25

 

Итого

 

5 462 300,00

 

4 965 727,00

496     3,00

 

6. Приложение № 6 «Объёмы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке» изложить в следующей редакции:

Объёмы и сроки исполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению на арендуемом лесном участке

Целевое

назначение

лесов

№

п/п

 

Виды мероприятий

 

            Ед. изм.

 

Годовой объем

 

Срок исполнения

Обеспечение пожарной безопасности в лесах

 

Защитные леса

1.

Установка и размещение 

 стендов и других знаков и

  указателей, содержащих

   информацию о мерах

 

шт

 

               До начала 

            пожароопасного 

                   сезона

 

 

пожарной безопасности в лесах, в виде:

 

 

стендов

1

плакатов

0

объявлений(аншлагов) и других знаков и указателей

10

2.

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного Кодекса РФ

шт

2

В течение пожароопасного сезона

3.

Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности

шт

1

 

4.

Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров:

 

В течение пожарного сезона.

строительство

км

0

 

реконструкция

км

0,40

В течение пожарного сезона.

эксплуатация

км

811,9

В течение пожарного сезона.

5.

Строительство, реконструкция и эксплуатация посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов

шт

0

 

6.

Прокладка

противопожарных разрывов

км

0

 

Прокладка просек

0,5

I-IV квартал

Устройство противопожарных минерализованных полос

50,9

П-Ш квартал.

7.

Прочистка и обновление

 

 

просек

км

1,0

II-III квартал.

минерализованных полос

 

17,8

II-III квартал.

8.

Строительство, реконструкция и эксплуатация:

шт

 

в течение пожароопасного сезона

пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов, и других наблюдательных пунктов)

1

 

пунктов сосредоточения

противопожарного

инвентаря

1

В течение пожарного сезона.

9.

Устройство пожарных водоемов

шт

0

В течение пожарного сезона.

Устройство подъездов к источникам противопожарного водоснабжения

шт

2

10.

Эксплуатация подъездов к источникам водоснабжения

шт

2

В течение пожарного сезона.

11.

Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования

га

В соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества

В соответствии с проектом освоения лесов

 

 

породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий

 

 

12.

Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов

га

0

 

13.

Проведение работ по гидромелиорации:

 

0

 

строительство лесоосушительных систем на осушенных землях

км

0

 

строительство дорог на осушенных лесных землях

0

 

создание шлюзов на осушенной сети

шт

0

 

14.

Создание и содержание противопожарных заслонов:

км

 

 

шириной 120 - 320 м

0,3

В течение пожарного сезона

 

шириной 30 - 50 м

0,3

В течение пожарного сезона

 

Устройство лиственных опушек шириной 150 - 300 м

1,5

В течение пожарного сезона

Лесовосстановительные работы

Защитные леса

Искусственные лесовосстановления создание лесных культур путем посадки (с 1 января 2022 г. - не менее 20% площади- посадка сеянцами с закрытой корневой системой (ЗКС), с 1 января 2025 г. - не менее 30% с ЗКС)

га

с 2024-2033 г. - 4,2

Весной до начала развертывания почек у сеянцев или осенью не позднее, чем за 2 недели до устойчивого замерзания почвы

Дополнение лесных культур

га

По результатам осенней инвентаризации лесных культур в зависимости от выявленной приживаемости

Весной до начала развертывания почек у сеянцев и осенью не позднее, чем за 2 недели до устойчивого замерзания почвы

Содействие естественному лесовосстановлению, путем сохранения подроста

га

с 2024-2033 г. - 1,0

В течении года

Содействие естественному лесовосстановлению, путем минерализации почвы

га

с 2024-2033 г.-4,1

Май-июнь

Сентябрь-октябрь

Естественное лесовосстановление вследствие природных процессов

га

с 2024-2033 г. - 6,3

3 квартал

Подготовка лесного участка под создание лесных культур

га

с 2024-2033 г.-4,2

2 квартал

Обработка почвы

га

с 2024-2033 г.-4,2

3 квартал

Уход за лесными культурами -агротехнический уход за лесными культурами

(в переводе на однократный)

га

2024г. - 8,4,

2025г. - 16,8, 2026г. - 25,2 2027г. - 33,6 с 2028г.-2029 - 37,8 (по результатам обследования возможна корректировка объема в сторону увеличения или уменьшения)

2-3 квартал

 

Рубки ухода в молодняках

га

с 2024-2033 г.-3,6

III-IV квартал

 

7. Приложение № 7 «Расчет ежегодной арендной платы» изложить в следующей редакции:

Расчет ежегодной арендной платы

Стоимость 1 м3 древесины по категориям технической годности по ставкам платы за единицу объема древесины, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.05.2007 № 310

,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- руб.

Порода

Разряд такс

Деловая древесина в т.н.

дрова

Крупная

средняя

мелкая

Сосна (рубки ухода)

ср 1,2,3

103,14

73,68

36,84

2,76

Сосна (спелые и перестойные)

ср 1,2,3

103,14

73,68

36,84

2,76

Береза (спелые и перестойные)

ср1,2,3

51,72

36,84

18,24

3,12

Осина (спелые и перестойные)

ср1,2,3

10,2

7,5

3,78

0,36

 

Распределение общего объема древесины, подлежащего заготовке по породам и категориям

технической годности процентном соотношении, %. (2024 год и далее)

порода

Деловая древесина в т.н.

дрова

Итого

крупная

средняя

мелкая

Сосна РУ

6

40

25

29

100

Сосна спелые и перестойные, ОБН

32

34

10

24

100

Береза

7

29

10

54

100

Осина

7

19

6

68

100

 

Расчет средней стоимости 1 м3 древесины по ставкам платы

Сосна РУ (6* 103,14+40*73,68+25*36,84+29*2,76)/100=45,67 руб.;

Сосна спелые и перестойные, ОБН (32*103,14+34*73,68+10*36,84+24*2,76)/100=62,40 руб.; 

Береза (7*51,72+29*36,84+10*18,24+54*3,12)/100 =17,81 руб.;

Осина (7*10,2+19*7,5+6*3,78+68*0,36)/100 =2,61 руб.;

Расчёт арендной платы на 2024 год

порода

Сред.

СТОИМ,

руб/мЗ

Поправочный коэф. 2405 пост

Объём

выбор

рубок

тыс.мЗ

Плата за выбор ( со

скидкой

50%

Коэф

превышения 

п 1(2)пост 310 (по договору)

Арендная плата всего,

тыс, руб.

Плата

 в Федеральный бюджет, тыс, руб.

Плата в краевой бюджет тыс. руб.

Сосна РУ

45,67

3,14

23,0

1649,144

1,1

1814,058

1649,144

164,914

Сосна, спелые и ОБН

62,40

3,14

29,6

2899,853

1,10

3189,838

2899,853

289,985

Береза

17,81

3,14

1,31

36,630

1,10

40,293

36,630

3,663

Осина

2,61

3,14

0,09

0,37

1,10

0,41

0,37

0,04

Итого

 

54,0

 

5044,599

4585,997

458,602

 

Расчёт арендной платы на 2025 год

порода

Сред.

стоим,

руб/мЗ

Поправочный коэф. 2405 пост

Объём

выбор

рубок

тыс.мЗ

Плата за выбор .( со

скидкой

50%

Коэф

превышения 

п 1(2)пост 310 (по договору)

Арендная плата всего,

ты с, руб.

Плата 

в Федеральный бюджет, 

тыс, руб.

Плата в краевой бюджет тыс. руб.

Сосна РУ

45,67

3,27

23,0

1717,420

1,1

1889,162

1717,420

171,742

Сосна, спелые и ОБН

62,40

 

3,27

29,6

3019,910

1,10

3321,901

3019,910

301,991

Береза

17,81

3,27

1,31

38,146

1,10

41,961

38,146

3,815

Осина

2,61

3,27

0,09

0,384

1,10

0,422

0,384

0,038

Итого

 

54,0

 

5253,446

4775,860

477,586

 

Расчёт арендной платы на 2026 год и далее

порода

Сред.

СТОИМ,

руб/мЗ

Поправочный коэф.2405

 пост

Объём

выбор

рубок

тыс.мЗ

Плата за выбор ( со

скидкой

50%

Коэф

превышения 

п 1(2)

пост 310

(по договору)

Арендная плата всего,

тыс, руб.

Платав Федеральный бюджет,

тыс, руб.

Плата в краевой бюджет тыс. руб.

Сосна РУ

45,67

3,4

23,0

1785,697

1,1

1964,267

1785,697

178,570

Сосна, спелые 

и ОБН

62,40

3,4

29,6

3139,968

1,10

3453,965

3139,968

313,997

Береза

17,81

3,4

1,31

39,663

1,10

43,629

39,663

3,966

Осина

2,61

3,4

0,09

0,399

1,10

0,439

0,399

0,04

Итого

 

54,0

 

5462,300

4965,727

496,573

 

         Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня принятия решения. 

 

Судья                                                                                                                  С.В. Янушкевич