АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28, http://sakhalin.arbitr.ru info@sakhalin.arbitr.ru факс 460-952 тел. 460-945 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А59-1455/2017

г. Южно-Сахалинск

13 октября 2017 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Горбачевой  Т.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Че С.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А59-1455/2017  

по исковому заявлению индивидуального предпринимателя  ФИО1 (ОГРНИП 312650416500035, ИНН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Труд- Сахалин» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании  задолженности по договору строительного подряда от 13.10.2015 № 06- 051/2015 в размере 515 694 рубля,  

встречному исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Труд-Сахалин» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 312650416500035, ИНН 

<

***>) о взыскании  неустойки за нарушение срока выполнения работ в соответствии с пунктом  8.4 договора строительного подряда № 06-051/2015 от 13.10.2015 в размере  

518 592, 51 рубля, расходов по оплате государственной пошлины в размере  13 372 рубля,  

руководствуясь статьями 48, 49, 61, 150, 151, 167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Произвести замену истца по делу № А59-1455/2017 -  индивидуального предпринимателя ФИО1 на  правопреемника - ФИО2.  

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Труд- Сахалин» от исковых требований к индивидуальному предпринимателю  ФИО1.  

Производство по делу № А59-1455/2017 в части исковых  требований общества с ограниченной ответственностью «Труд-Сахалин» к  индивидуальному предпринимателю ФИО1  прекратить.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Труд- Сахалин» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме  13 372 (тринадцать тысяч триста семьдесят два) рубля, уплаченную по  платежному поручению № 656 от 19.06.2017 года за рассмотрение  искового заявления.  

Выдать справку на возврат государственной пошлины. Исковые требования ФИО2 удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Труд- Сахалин» в пользу ФИО2 задолженность по  договору строительного подряда от 13.10.2015 № 06-051/2015 в размере  515 694 (пятьсот пятнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Труд- Сахалин» в доход федерального бюджета государственную пошлину за  

рассмотрение искового заявления в сумме 13 314 (тринадцать тысяч триста  четырнадцать) рублей.  

Выдать исполнительные листы после вступления решения суда в  законную силу.  

 Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в  течение одного месяца со дня его принятия.  

Судья Т.С. Горбачева