АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Воронеж Дело № А14-17394/2017  « 26 » марта 2018 г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Барковой Е.Н.,  

при ведении протокола помощником судьи Луценковой Т.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Мирский групп», г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  к акционерному обществу «Дорожно-строительная компания «Автобан», г. Москва, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>,  

о взыскании 1913002 руб. 08 коп. неустойки, при участии в заседании: 

от истца – ФИО1, представитель, по доверенности № б/н от 27.11.2017, ФИО2, представитель, по доверенности № б/н от 27.11.2017,  

ответчик – не явился, надлежаще извещен, Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Взыскать с акционерного общества «Дорожно-строительная компания «Автобан»  (г. Москва, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Мирский групп» (г.Воронеж, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  1901009 руб., в том числе 1870278 руб. 62 коп. неустойки, 30730 руб. 38 коп. расходов по  уплате государственной пошлины.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с акционерного общества «Дорожно-строительная компания «Автобан»  (г. Москва, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  Российской Федерации 682 руб. 05 коп. государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в месячный срок в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Воронежской  области.  

Судья Е.Н. Баркова