ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

проезд Соломенной cторожки, д. 12, г. Москва, ГСП-4, 127994

официальный сайт: http://www.9aas.arbitr.ru; e-mail: 9aas.info@arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-30056/2018-ГК

Дело № А40-216972/17

город Москва

09 августа 2018 года

Резолютивная часть постановления объявлена 02 августа 2018 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 09 августа 2018 года 

 

Девятый арбитражный апелляционный  суд в составе:

председательствующего судьи Бондарева А.В.,

судей Панкратовой Н.И., Проценко А.И.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО «Монтажпроект»

на решение Арбитражного суда города Москвы от 22 мая 2018 года

по делу № А40-216972/17, принятое судьей Рыбиным Д.С.

по иску ООО «Монтажпроект»

к ГБПОУ «Воробьевы горы»

 

об истребовании имущества из чужого незаконного владения

 

при участии в судебном заседании представителей: от истца: Назаров по приказу 29.03.2016г., решение от 28.03.2016г.; 

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 20.07.2018г.;

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Монтажпроект» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ГБПОУ «Воробьевы горы»  (далее – ответчик) об истребовании из чужого незаконного владения ответчика имущества: блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 (3 шт.); блок индикации С2000-БИ SMD (2шт.), контроллер двухпроводной линии связи С2000- КДЛ (1шт.); адресный двухзонный расширитель С2000-АР2 (30 шт.); резервный источник питания PHTI-12RS (2шт.); аккумуляторная батарея 12В 17Ач (2шт.); оповещатель ЛЮКС НБО-12В (1шт.); приточная установка UTR 80-50 V1.35-2.2X30.R (1шт.); рекупелятор напольный UTR 80-50 PRN с межсекционными стяжками ТН-5009- 000 (1шт.); приточная установка UTR 60-35 V1.31-1.1*30N+UTR60.35 V1.31-1.1*30R (1шт.); рeкyпeлятop нaпoльный UTR 60-35 PRN с межсекционными стяжками ТН-5009- 000 (1шт.); приточная установка UTR 50-30 VI.31-1.1*30N (1шт.); рeкyпeлятop нaпoльный UTR 50-30 PRN с межсекционными стяжками ТН-5009-000 (1шт.); приточная установка WRW 60-30/28-4Е (1 шт.); вентилятор WRW 50-30/25-4D с гибкой вставкой WG 50-30 (1шт.); вентилятор WRW 50-30/25-4Е с гибкой вставкой WG 50-30 (1шт.); шумоглушитель SG 50-30 (1шт.); вентилятор WRW 50-30/25-4D с гибкой вставкой WG 50-30 (1шт.); шумоглушитель SG 50-30 (1шт.); воздухонагреватель водяной UTR 80-50 WWN/3 (1шт.); воздухонагреватель водяной UTR 60-35 WWN/3 (1шт.); воздухонагреватель водяной UTR 50-30 WWN/3 (1шт.); воздухонагреватель водяной WWN 60-30/2 (1шт.); смесительный узел SURP 40-2.5 с насосом (1шт.)4 смесительный узел SURP 480-6.3 с насосом (1шт.); компрессорно-конденсаторный блок KSA018 с присоединительным комплектом (1шт.); воздухоохладитель фреоновый UTR 80-50FLO (1шт.); компрессорно-конденсаторный блок К8А008 с присоединительным комплектом (1шт.); воздухоохладитель фреоновый UTR 60-35FLO (1 шт.); компрессорно-конденсаторный блок К8А005 с присоединительным комплектом (1шт.); воздухоохладитель фреоновый UTR 50-30FLO (1шт.); компрессорно-конденсаторный блок KSA012 с присоединительным комплектом (1 шт.); воздухоохладитель фреоновый UTR 60-30 FLO (1шт.); бокс металлический серия SRIP65 (1шт.); защитное реле STDT 16 № 382011 (2шт.); датчик температуры канальный STK-1 Ni 1000 ТК 5000 200 мм (11шт.); датчик перепада давления 500 PaDPD-5 с контактором (11шт.); термостат AZT3 (2шт.); термостат AZT-6 (2шт.); частотный преобразователь FC-051P1K5 № 132F0005 с комплектом NEMA1 (1шт.); частотный преобразователь FC-051P2K2 № 132F0007 с комплектом NEMA1 (1шт.); частотный преобразователь FC-051P4K0 с комплектом NEMA1 (1шт.); панель управления LCP для FC-051 № 132В0101 (3 шт.); блок управления CHU 220-W-33-1A4-2A4-F (1шт.); блок управления CHU 220-W-11-F (1шт.); блок управления CHU 220-W-3R1R-F (1шт.); блок управления CHU 220-W-1R3- 2A4-F (1 шт.); вентилятор ВРП-А-8ДУ-400-01 Пр6-У2 (4шт.); сплит-система инверторного блока, внешний блок EACS/I-13HO/N3У2 (2шт.); сплит-система инверторного блока, внутренний блок EACS/I-13HO/N3 (2шт.); шкаф 3А5 (1шт.) в составе: (шкаф напольный 19", 47U, 2200x800x1200мм, передняя и задняя перфорированные двери (перфорация 65%), съемная боковая панель, цвет черный (RAL 9004) (1шт.); модуль KeystoneJackRJ-45 (8Р8С), категория 5е, экранированный, 110 IDC, заделка с помощью NE-TOOL, белый, KJNE-8P8C-C5e-90-SH-WH (540 шт.); адаптер LC-LC (duplex), полировка PC, SM (одномодовый), пластиковый, DSC-DSCSMLC-LC-SM (24 шт.); блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 9 универсальных розеток, 16А, шнур 2.5м SHT19-9SH-2.5EU (3 шт.); кабельный организатор с металлическими кольцами 105x43 мм, 19", 1U, черный CMW-1U-02-ВК (18шт.); кабельная гребенка 4U, металлическая, для шкафов Hyperline и ZPAS (комплект левая+правая) MW-4U-CMB (6шт.); модульная патч-панель 19", 48 портов, FlatType, 1U, для экранированных и неэкранированных модулей KJ2(C6A), KJNE, с задним кабельным организатором (без модулей) (8шт.); патч-панель 19" (1U), 50 портов RJ-45, категория 5, DuallDC (2 пары на порт), РР-19-50-8Р8С-С5-110Б (1шт.); бокс оптический 19" на 12 адаптеров HiperlineFO (2шт.)); шкаф ЗВ5 (1шт.) в составе: (шкаф напольный 19", 47U, 2200x800x1200мм, передняя и задняя перфорированные двери (перфорация 65%), съемная боковая панель, цвет черный (RAL 9004) (1шт.); адаптер LC-LC (duplex), полировка PC, SM (одномодовый), пластиковый, DSC-DSC-SMLC-LCSM (12шт.); блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 9 универсальных розеток, 16А, шнур 2.5м SHT19-9SH-2.5EU (3 шт.); SerialKVM адаптер (CPU модуль) КА7140 (1шт.), кабельный организатор с металлическими кольцами 105x43 мм, 19", 1U, черный CMW-1U-02-BK (5шт.); кабельная гребенка 4U, металлическая, для шкафов Hyperline и ZPAS (комплект левая+правая) MW-4U-CMB (4шт.); патч-панель 19", 24 порта RJ-45, полный экран, категория 5е РР-19-24- 8P8C-C5e-SH-110D (2 шт.); Dual Rail ЖК PS/2- USB KVM-консоль LI 100N (1шт.), 8-портовый переключатель серии KVMOvertheNET™(IPKVMSwitch) с доступом двух независимых пользователей (1 локального и 1 удаленного) KN1108v--AX-G (1шт.); PS/2 KVM модуль удлинителя КА7120-АХ (1шт.); бокс оптический 19" на 12 адаптеров HiperlineFO (1шт.)); шкаф 1А1 (1шт.) в составе: (шкаф напольный 19", 47U, 2200x800x1200мм, передняя и задняя перфорированные двери (перфорация 65%), съемная боковая панель, цвет черный (RAL 9004) (1шт.); адаптер LC-LC (duplex), полировка PC, SM (одномодовый), пластиковый JDSC-DSC-SMLC-LC-SM (4шт.); блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 9 универсальных розеток, 16А, шнур 2.5м SHT19-9SH-2.5EU (2шт.); бокс оптический 19" на 12 адаптеров HiperlineFO (1шт.)), шкаф 1А1 (1шт.) в составе: (адаптер LC-LC (duplex), полировка PC, SM (одномодовый), пластиковый, DSC-DSC-SMLC-LC-SM (4шт.); бокс оптический 19" на 12 адаптеров HiperlineFO (1шт.)); модульная настенная патч-панель на 12 портов, для модулей KeystoneJack, с подставкой PPWBL-12 (15шт.); персональный компьютер, IntelCore 15, 3300 МГц, 4096 Мб, 500 Гб, IntelHDGraphics 2000, DVD-RW, 1000 Мбит/с РС1ех16 - два порта, Windows 7 Professional (64 bit), клавиатура, мышь (1шт.); монитор 24" e-IPS, широкоформатный, LED, 1920x1200, 8 мс,  2000000:1, 1787178°, D-Sub, DVI, DisplayPort, черный с кабелем DVI (1шт.); извещатели охранные точечные магнитоконтактные, для скрытой установки, тип ИО 102-5 (99шт.); видеокарта PCI-e х16, DVI х2, GDDR5 1024 Mb (1шт.); 8-портовая низкопрофильная плата RS-232/422/485 для шины PCIExpress (1шт.); Оперативная задача «Орион Про» исп. 512, генератор отчетов «Орион Про» (1шт.); линейно-интерактивный источник бесперебойного питания, 1KBA.5SC1000L (1шт.); источник бесперебойного питания АРС Back-UPSPro 900. APCBack-UPS Pro 900 (1шт.); пульт С2000М (1шт.); блок индикации С2000-БИ SMD (1шт.); блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ SMD (1шт.); контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ (5шт.); блок С2000-К (1шт.); преобразователь интерфейса RS-485 С2000-ПИ (2шт.); адресный восьмизонный расширитель С2000-АР8 (11шт.); извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С-2000-ИК исп.3 (55шт.); извещатель охранный акустический адресный С2000-СТ (25шт.); извещатель охранный объемный радиоволновой КРЕЧЕТ (4шт.); блок защитный сетевой, БЗС (5шт.); блок защитный коммутационный,БЗК исп. 01 (1шт.); блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ (2шт.); резервный источник питания PHn-12RS (5шт.); аккумуляторная батарея 12В 17Ач (5шт.); кнопка вызова HostCall с рамкой и коробкой КВТ-1 (2шт.); шкаф напольный 19", 27U, 1388x600x600мм, TTC2766-SR-RAL9004 с усиленной полкой глубиной 950 мм .TSHH-1200-RAL9004 (1шт.); микрофонная панель RM-6024 с кордом микрофонным 0,9м АТ-КМ- 093-1 (1шт.); блок связи RACK 2U МЕТА 19555 (1шт.); абонентское устройство МЕТА 18556, встраиваемая панель (13шт.); резервный источник питания PHII-12-2/7M4-P-RS (1шт.); аккумуляторная батарея 12В 7Ач (2шт.); аккумуляторная батарея 12В 80Ач (2шт.); громкоговоритель колонноготипаДОВтС8-810 (4шт.); громкоговоритель HacTeHHbni,3BT,SWS-03 (28шт.); громкоговоритель потолочный,ЗВТ,С8-03А(37ШТ.); оповещатель охранно-пожарный светозвуковой Гром-12К (19шт.); оповещатель Молния-12 ULTRA «Выход» (22шт.); оповещатель Молния-12 ULTRA «Стрелка» (11шт.); устройство контроля линий оповещения УК10 УКЛСиП (РП) (12шт.); цифровой магнитофон PV-6232 (1шт.); блок сопряжения с компьютером DIB-6000 (1шт.); блок тревожной сигнализации ЕР-6216(1 шт.); контроллер системы оповещения ECS-6216P (1шт.); программный распределитель РО-6106 (1шт.); блок резервирования усилителей мощности ADF-6218(1 шт.); цифровой трансляционный усилитель мощности 1x600Вт DPA-600S (1шт.); маршрутизатор тревожного оповещения ER-6116 (1шт.); блок контроля целостности трансляционных линий SC-6224 (1шт.); зарядное устройство РВ-6207 (1шт.); блок контроля и распределения питания PD-6359 (1шт.); шкаф распределительный 1050x660x230, XL3 800 20401 с дверью метал, для шкафа выс=1050мм, шир=660мм XL3 800, 21251 и универсальными рейками 5 шт., ш.600 мм, XL3 800, 20604 (1 компл.); монитор 24" e-IPS, широкоформатный, LED, 1920x1200, 8 мс, 2000000:1, 1787178°, D-Sub, DVI, DisplayPort, черный с креплением для четырех мониторов DS100 Quad-MonitorDeskStand. DS100 Quad-Monitor Desk Stand и кабелем DVI (1шт.); пульт контроля и управления С2000-М (1 шт.); контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ (6 шт.); блок С2000-К (1шт.); блок индикации С2000-БИ SMD (2шт.); прибор приемно-контрольный СИГНАЛ-20П SMD (2шт.); извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-01-02(257шт.); извещатели пожарные ручные электроконтактные адресные, ИПР 513-3AM (24шт.); извещатель тепловой пожарный адресный С2000-ИП-02-02 (8шт.); извещатель пламени, Пульсар 4-01Н (6шт.); блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ (10шт.); блок сигнально-пусковой, С2000-СП1 исп.01 (7 шт.); преобразователь интерфейса RS-485 С2000-ПИ (3 шт.); адресный восьмизонный расширитель С2000-АР8 (8шт.); шкаф пожарной сигнализации ШПС (1шт.); блок защитный сетевой, БЗС (9шт.); резервный источник питанияРИП-12RS (9шт.); аккумуляторная батарея 12В 17Ач (8 шт.); настраиваемый коммутатор с 24 портами РоЕ Ю/lOOBase-TX + 2 портами 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFPDES-1210-28P (2шт.); сервер системы ОРИОН: Rack Ш; Intel Xeon Processor E5-1410 2.80 GHz cache 10MB 6.4 GTV s QPI; RAM 1x4096MB RDIMM 1600Mhz; HDD 2x1000 Gb 7.2K rpm 3.5" SATA Hot-swap; Software SI 10 RAID; Integrated Broadcom 5720 Dual Port GbE ; Power 1x350 Watt; Sliding Ready, Windows server 2008R2 (or Windows 7/Windows Server 2012). Dell PowerEdge R320 (1шт.); сервер «Орион Про», генератор отчетов «Орион Про», администратор базы данных «Орион Про», MSSQL 2008 (2012) (1шт.); персональный компьютер, IntelCorei5, 3300 МГц, 4096 Мб, 500 Гб, IntelHDGraphics 2000, DVD-RW, 1000 Мбит/с PCIe х16 - два порта, Windows 7 Professional (64 bit), клавиатура, мышь (1шт.); принтер, подключение к сети Ethernet, USB, цветной лазерный А4, ColorLaserJetProCP1025nw (1шт.); видеокарта PCI-exl6, DVIx2, GDDR5 1024 Mb (1шт.); 8-портовая низкопрофильная плата RS-232/422/485 для шины PCIExpress (1шт.); оперативная задача «Орион Про» исп. 512, генератор отчетов «Орион Про» (1шт.); усилитель субмагистральныйУХ26Н 0300 (1шт.); бокс металлический серия SRIP65 (1 шт.); выключатель автоматический тип S01 In 10А (1шт.).

Решением суда от 22.05.2018 в удовлетворении иска было отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.

Суд апелляционной инстанции считает необходим отметить, что в нарушение п.2 ст.260 АПК РФ апелляционная жалоба не содержит требований и оснований по которым заявитель обжалует решение.

Протокольным определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2018 г. отказано в приобщении мотивированной апелляционной жалобы, поскольку пропущен срок для подачи жалобы.

В судебном заседании апелляционного суда представитель истца просил обжалуемое решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.

Представитель ответчика против доводов жалобы возражал, считает обжалуемое решение суда законным и обоснованным, представил отзыв на апелляционную жалобу. 

Законность и обоснованность принятого решения проверены апелляционным судом по правилам, предусмотренным главой 34 АПК РФ. 

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке ст.ст.268, 269 АПК РФ, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения представителя истца и ответчика, не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

При этом суд исходит из следующего. 

В обоснование заявленного требования истец указал на обстоятельство того, что в ходе выполнения работ по Государственному контракту  от 31.07.2014 №16РЗ/128 по поручению ГПБОУ «Воробьевы горы» ООО «Монтажпроект» произведены дополнительные работы и закупка дополнительного оборудования.

Истец утверждает, что факт нахождения движимого имущества во владении ответчика подтверждается Актом от 01.02.2017, актами освидетельствования скрытых работ.

Согласно статьям 301, 305 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения; право истребовать имущество из чужого незаконного владения принадлежит также лицу, хотя и не являющемуся собственником, но владеющему имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором.

В силу приведенных норм виндикационный иск может быть удовлетворен только при наличии следующих условий: выбытие вещи из владения собственника (обладателя вещного права); поступление вещи во владение несобственника по незаконным основаниям; отказ несобственника удовлетворить притязания собственника на возврат ему вещи. При этом истец должен доказать, что является собственником, обладателем вещного права, либо юридического титула на обладание вещью. Кроме того, истцу необходимо обосновать утрату фактического владения вещью помимо своей воли и доказать возможность ее идентификации при помощи индивидуальных признаков. Также следует установить нахождение вещи в незаконном владении ответчика и отсутствие добросовестности ее приобретения, характер ее приобретения последним (истец должен опровергнуть презумпцию добросовестности приобретателя имущества).

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении N 10/22, в соответствии со статьей 302 ГК РФ ответчик вправе возразить против истребования имущества из его владения путем представления доказательств возмездного приобретения им имущества у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем он не знал и не должен был знать (добросовестный приобретатель). В то же время возмездность приобретения сама по себе не свидетельствует о добросовестности приобретателя (пункт 37).

Приобретатель признается добросовестным, если докажет, что при совершении сделки он не знал и не должен был знать о неправомерности отчуждения имущества продавцом, в частности принял все разумные меры для выяснения правомочий продавца на отчуждение имущества. Ответчик может быть признан добросовестным приобретателем имущества при условии, если сделка, по которой он приобрел владение спорным имуществом, отвечает признакам действительной сделки во всем, за исключением того, что она совершена неуправомоченным отчуждателем. Собственник вправе опровергнуть возражение приобретателя о его добросовестности, доказав, что при совершении сделки приобретатель должен был усомниться в праве продавца на отчуждение имущества (пункт 38).

По смыслу пункта 1 статьи 302 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения независимо от возражения ответчика о том, что он является добросовестным приобретателем, если докажет факт выбытия имущества из его владения или владения лица, которому оно было передано собственником, помимо их воли. При этом исходя из смысла пункта 39 указанного Постановления судам в любом случае необходимо устанавливать, была ли воля собственника на передачу владения иному лицу.

В данном случае судом первой инстанции установлено, подтверждается материалами дела и не оспаривается Истцом, что спорное имущество было передано Учреждению на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по государственному контракту.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в рамках дела                     № А40-207820/16 между истцом и ответчиком был заключен контракт от 31.07.2014 г.      № 16Р3/128 (далее по тексту также – контракт), согласно условиям которого, истец обязался выполнить работы по капитальному ремонту объекта в сроки указанные в графике производства работ, в соответствии с техническим заданием, сметной документацией, иными условиями контракта и передать результаты работ в сроки, установленные графиком производства работ, а ответчик обязался принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. Работы истцом выполнены, приняты ответчиком и оплачены. 

В соответствии с п.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе) изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях, если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. 

В данном случае ответчик является государственным бюджетным предприятием, финансируемым за счет средств государственного бюджета, с которым контрагенты могут вступать в договорные отношения, в том числе связанные с выполнением подрядных работ, только посредством заключения государственного контракта либо путем проведения торгов, либо в случаях, установленных Законом о контрактной системе, с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

Как установлено судом апелляционной инстанции на указанные выше виды дополнительных работ отдельный государственный контракт или дополнительное соглашение не заключалось, а государственный контракт от 31.07.2014 № 16Р3/128 выполнения таких работ не предусматривал.

Суд первой инстанции, руководствуясь ст.ст. 716, 743 ГК РФ, оценив условия п.5.4.10, 13.3., 2.7., 5.4.1, 12.2 государственного контракта, пришел к выводу о том, что истец самостоятельно и по своей инициативе, без разрешения ответчика в процессе выполнения работ изменил объемы и виды работ и установил дополнительное оборудование, которое не было предусмотрено контрактом. О необходимости проведения дополнительных работ, изменении объемов видов работ, установке дополнительного оборудования ответчик истцом уведомлен не был. Доказательств надлежащего уведомления ответчика истцом суду не предоставил.

В нарушение ст. 65 АПК РФ истцом не доказан факт необходимости немедленного выполнения работ в интересах заказчика, равно как не доказан факт уведомления заказчика о необходимости производства работ, не указанных в контракте Работы не были приостановлены подрядчиком в установленном законом и договором порядке.

Доказательств того, что на момент принятия спорного оборудования от ООО «Монтажпроект», ответчик знал или мог знать об отсутствии у ООО «Монтажпроект» права отчуждать указанное имущество, истцом также не представлено.

Учитывая изложенное, следует признать, что истцом не доказаны необходимые элементы предмета доказывания по виндикационному иску, что исключает удовлетворение заявленных требований.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются в обоснование своих требований и возражений.

Принимая во внимание требования вышеназванных норм материального и процессуального права, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд апелляционной инстанции считает, что истец не доказал обоснованность доводов апелляционной жалобы.

Доводы апелляционной жалобы истца не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность обжалуемого решения.

Исходя из изложенного, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что при принятии обжалуемого решения правильно применены нормы процессуального и материального права, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, в связи с чем апелляционная жалоба по изложенным в ней доводам является необоснованной и удовлетворению не подлежит.

Разрешая спор, суд первой инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законный и обоснованный судебный акт. Выводы суда первой инстанции соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену судебного акта, судом первой инстанции допущено не было.

Анализируя вышеизложенное в совокупности, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены судебного акта суда первой инстанции.

По правилам ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы относятся на заявителя.

 

Руководствуясь  ст.ст. 110, 176, 266-268, п. 1 ст. 269, 271 АПК РФ, суд- 

     

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 мая 2018 года по делу № А40-216972/17 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.  

 

Председательствующий судья                                                                    Бондарев А.В. 

 

Судьи:                                                                                                            Панкратова Н.И. 

 

Проценко А.И.