АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-9559/2020

07 октября 2020 г.

г.Челябинск

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Конкин М.В. при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Строительный комплекс»,  г.Магнитогорск Челябинской области, ОГРН 

<

***>  

к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания  «Прогресс», г.Уфа Республики Башкортостан, ОГРН 

<

***>  

о взыскании 4 024 972 руб. 02 коп. при участии в судебном заседании представителей: от истца: не явился, извещён; от ответчика: не явился, извещён, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Строительный комплекс» удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Управляющая  компания «Прогресс» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Строительный комплекс» (ОГРН  

<

***>) задолженность в сумме 1 276 306 (один миллион двести  семьдесят шесть тысяч триста шесть) руб. 67 коп., неустойку в сумме 2 748 665  (два миллиона семьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять) руб. 35  коп., неустойку в размере 0,5% за каждый день просрочки, начисленную на  задолженность в сумме 1 276 306 руб. 67 коп. за период времени с 21.01.2020  по день фактического исполнения денежного обязательства, а также 43 125  (сорок три тысяч сто двадцать пять) руб. в счёт возмещения расходов по уплате  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объёме) через  Арбитражный суд Челябинской области.  

Судья М.В. Конкин  

Сервис подачи документов в электронном виде доступен в разделе «Электронный страж» по веб-адресу  http://my.arbitr.ru. Информация о движении дела размещена на официальном сайте Арбитражного суда  Челябинской области в сети Интернет по веб-адресу http://kad.arbitr.ru.