14_22658695 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-108179/19-14-872

г. Москва

02 июля 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе  

председательствующего - судьи Лихачевой О.В. Судьей единолично 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Ващенковой В. А., с использованием средств аудиозаписи  

рассмотрев дело по иску АО НПЦ "МОЛНИЯ" (ОГРН 1027733009545)  к ответчику ООО "ОВК СТРОЙМОНТАЖ" (ОГРН 5077746347674)  

о взыскании 5 660 236,40руб., о расторжении договора строительного подряда № 647020822018-ТРП от 02.08.2018 г., о расторжении договора строительного подряда №  647-270218 ТГП от 27.02.2018 г., взыскании неосновательного обогащения, неустойки  и штрафа  

при участии представителей от истца – Соловьева А. В., по доверенности от 06.02.2019 в судебное заседание не явились: от ответчика – извещен; 

РЕШИЛ:

Расторгнуть договор строительного подряда № 647-020822018-ТГП от  02.08.2018г., заключенный между АО НПЦ "МОЛНИЯ" (ОГРН 1027733009545) и ООО  "ОВК СТРОЙМОНТАЖ" (ОГРН 5077746347674).  

Взыскать с ООО "ОВК СТРОЙМОНТАЖ" (ОГРН 5077746347674) в пользу АО  НПЦ "МОЛНИЯ" (ОГРН 1027733009545) 340 000руб. – неосновательного обогащения,  500 000руб. – штрафа.  

Расторгнуть договор строительного подряда № 647-270218-ТГП от 27.02.2018г.,  заключенный между АО НПЦ "МОЛНИЯ" (ОГРН 1027733009545) и ООО "ОВК  СТРОЙМОНТАЖ" (ОГРН 5077746347674).  

Взыскать с ООО "ОВК СТРОЙМОНТАЖ" (ОГРН 5077746347674) в пользу АО  НПЦ "МОЛНИЯ" (ОГРН 1027733009545) 164 190,60руб. – неустойки, 500 000руб. –  штрафа.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с ООО "ОВК СТРОЙМОНТАЖ" (ОГРН 5077746347674) в доход  федерального бюджета РФ 40 041,91руб. – государственной пошлины.  

Взыскать с АО НПЦ "МОЛНИЯ" (ОГРН 1027733009545) в доход федерального  бюджета РФ 43 780,23 руб. – государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано лицами, участвующими в деле, в Девятый  арбитражный апелляционный суд в месячный срок с даты его принятия (изготовления в  полном объеме).  

Судья: О.В. Лихачева