Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-80050/2019

13 февраля 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  29 января 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  06 февраля 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" (адрес:  Россия 199178, 

<

...>, литер А, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК РЕСУРС" (адрес:  Россия 197342, 

<

...>, литера А, офис 315, ОГРН:  

<

***>);

о взыскании,

при участии:

- от истца: ФИО2 по доверенности от 02.03.2018,

- от ответчика: не явился, извещен,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к публичному акционерному обществу энергетики и электрификации "СК РЕСУРС" о взыскании 609 794 руб. 80 коп. задолженности, 121 958 руб. 96 коп. неустойки.

В порядке ст. 123, 156 АПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного разбирательства.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, суд установил следующие обстоятельства.

31.07.2015 между  сторонами заключен Договор субподряда N 87/07-15 СМР (Договор). 

По условиям п. 1.1 договора ООО «СК Ресурс» (Подрядчик) поручило, а ООО «ИТР» приняло на себя обязанность своими и/или привлеченными силами, из своих материалов выполнить комплекс работ по устройству индивидуального теплового пункта (ИТП) с узлом учета тепловой энергии (УУТЭ), пусконаладку тепловой энергоустановки (ПНР, ТЭУ), ввод ТЭУ в эксплуатацию согласно утвержденным Подрядчиком Протоколу согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору) и рабочей документации ООО «ПСК «Гильдия зодчих» шифр 01.11-ИТП «Индивидуальный тепловой пункт», шифр 01.11-ИТП-АТМ «Автоматизация ИТП» и шифр 01.11-ИТП-АТС «Узел учета тепловой энергии и теплоносителя», на объекте строительства «Начальная школа на 300 учащихся», расположенном по адресу: г.Санкт- Петербург, улица Композиторов, участок 2, (юго-восточнее дома 19, корпус 1, литера А по Выборгскому шоссе), именуемом далее «Объект».

Комплекс работ включает в себя: получение необходимых разрешений и согласований для производства работ; поставку оборудования и материалов; выполнение строительномонтажных и ПНР под техническим надзором ГУП «ТЭК СПб», Подрядчика; оформление необходимой приёмо-сдаточной и исполнительной документации; пусконаладочные работы со сдачей ТЭУ в эксплуатацию; заключение договоров теплоснабжения с ГУП «ТЭК СПб» на ПНР и постоянное теплоснабжение.

Срок  исполнения  обязательств  по   Договору  N  87/07-15 СМР должен наступить 30.06.2016.

14.04.2016 стороны заключили дополнительное соглашение №1 к договору субподряда № 87/07-15 СМР от 31.07.2015, в соответствии с которым ООО «ИТР» обязалось выполнить дополнительные работы по устройству ИТП, корректировке и согласованию в энергоснабжающей организации проектной документации объекта строительства «Начальная школа на 300 учащихся». Срок выполнения дополнительных работ – до 31.05.2016.

Общая стоимость работ по Договору, с учётом работ, предусмотренным дополнительным соглашением №1, составила 4 329 302 руб. 00 коп.

ООО «ИТР» в полном объеме исполнило свои обязательства, однако к 31.05.2016 в соответствии с актом сверки взаимных расчётов за период с 01.07.2015 по 02.04.2019, у ООО «СК Ресурс» имеется задолженность в размере 609 794 руб. 80 коп.

Стоимость работ и порядок расчетов согласованы сторонами в разделах 2 и 3 Договора. 

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, ООО «ИТР» выполнило работы в полном объеме. 

Работы приняты ООО «СК Ресурс» согласно представленным в материалы дела актам о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкам по форме КС-3.

После частичной оплаты работ долг ответчика составляет 609 794 руб. 80 коп.

В соответствии с разделом 3 Договора оплата работ производится Подрядчиком не позднее 30.06.2016.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  бязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно статьям 702, 708, 720, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору Субподряда одна сторона (подрядчик) обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) и оплатить обусловленную цену. 

Объемы выполненных работ и их стоимость материалами дела подтверждены.

Все акты о приемке выполненных работ подписаны.

С учетом имеющихся в материалах дела доказательств, суд приходит к выводу, что на основании статей 309, 310, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации долг в размере 609 794 руб. 80 коп. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Истец также правомерно на основании пункта 7.3. договора рассчитал неустойку по состоянию на 05.07.2019.

Размер неустойки по состоянию на 05.07.2019 составил 121 958 руб. 96 коп. 

Расчет неустойки, период ее начисления проверен судом и признан правильным.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по государственной пошлине относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с Публичного акционерного общества энергетики и электрификации "СК РЕСУРС" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" 609 794 руб. 80 коп. долга, 121 958 руб. 96 коп. неустойки, 17 635 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Коросташов А.А.