Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А12-7172/2020

20 июля 2020 г.

город Волгоград

 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Кремс Л.А., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Самородовой Т.В., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску муниципального учреждения  коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ИНН 3444070252,  ОГРН 

<

***>, 400120 

<

...>) к муниципальному  унитарному предприятию дорожно-строительных и эксплуатационных работ  Советского района г. Волгограда (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, 400011, 

<

...>) о взыскании неустойки за нарушение условий  муниципального контракта № 536 от 22.04.2019 г. за период с 14.05.2019 г. по  23.09.2019 г. в сумме 1 353 466, 76 руб.,  

при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО1, доверенность № 812/03 от 13.03.2020,  от ответчика – ФИО2, доверенность от 02.06.2020  

Руководствуясь ст. ст. 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

Взыскать с муниципального унитарного предприятия дорожно-строительных  и эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, 400011, 

<

...>) в пользу  муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и  содержания (ИНН 3444070252, ОГРН 

<

***>, 400120 

<

...>) неустойку в сумме 451 155,59 руб.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать муниципального унитарного предприятия дорожно-строительных и  эксплуатационных работ Советского района г. Волгограда (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>, 400011, 

<

...>) в доход  федерального бюджета госпошлину в сумме 26 535 руб.  

 Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца после его принятия через арбитражный суд  Волгоградской области.  

 Судья Л.А. Кремс