АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я

 

 «08» июня 2021 года по результатам рассмотрения дела № А31-13426/2019 

по исковому заявлению федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Костромской  государственный университет» (ИНН 4401006286, ОГРН 1024400529504) к  обществу с ограниченной ответственностью «Алитет» (ИНН 4401166850, ОГРН  1154401008794) о взыскании 251 434 руб. 07 коп. неустойки, начисленной за период  с 01.06.2018 по 12.05.2019 по государственному контракту на выполнение работ по  монтажу системы автоматического управления для оборудования учета и  регулирования тепловой энергии № 28ГК от 20.12.2017, 87 202 руб. 57 коп. штрафа  за неисполнения подрядчиком обязательств,  

и встречного иска общества с ограниченной ответственностью «Алитет» (ИНН  4401166850, ОГРН 1154401008794) к федеральному государственному бюджетному  образовательному учреждению высшего образования «Костромской  государственный университет» (ИНН 4401006286, ОГРН 1024400529504) о  взыскании 1 712 431 руб. 16 коп. долга по государственному контракту на  выполнение работ по монтажу системы автоматического управления для  оборудования учета и регулирования тепловой энергии № 28ГК от 20.12.2017,  85 935 руб. 48 коп. пени, начисленных за период с 14.05.2019 по 09.12.2019, пени по  день фактической уплаты долга, 30 000 руб. расходов на оплату услуг  представителя, 30 984 руб. расходов на оплату государственной пошлины,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора Общество с ограниченной ответственностью «Терем» (ИНН  4401104131, ОГРН 1094401006391),  

суд первой инстанции в составе председательствующего: судьи Паниной С.Л. 

(фамилия, инициалы) 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 – 171  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алитет» (ИНН  4401166850, ОГРН 1154401008794) в пользу федерального государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Костромской  государственный университет» (ИНН 4401006286, ОГРН 1024400529504) 109 745  руб. 98 коп. пени, 87 202 руб. 57 коп. штрафа, 5 684 рублей расходов на оплату  государственной пошлины.  

Встречный иск удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего образования «Костромской государственный университет»  (ИНН 4401006286, ОГРН 1024400529504) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Алитет» (ИНН 4401166850, ОГРН 1154401008794) 1 671 349  руб. 58 коп. долга, 144 000 рублей расходов на оплату услуг эксперта, 30 000  расходов на оплату услуг представителя, а также 29 713 рублей расходов на оплату  государственной пошлины.  

В результате зачета первоначально заявленных и встречных удовлетворенных  исковых требований взыскать с федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Костромской  государственный университет» (ИНН 4401006286, ОГРН 1024400529504) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Алитет» (ИНН 4401166850, ОГРН  1154401008794) 1 474 401 руб. 03 коп. долга, 144 000 рублей расходов на оплату  услуг эксперта, 30 000 расходов на оплату услуг представителя, а также 24 029  рублей расходов на оплату государственной пошлины.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Алитет» (ИНН  4401166850, ОГРН 1154401008794) из федерального бюджета государственную  пошлину в размере 1 271 рублей излишне уплаченную по платежному поручению   № 254782 от 09.12.2019.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его  ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд  кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Костромской области.  

 Судья С.Л. Панина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.04.2020 11:20:20

 Кому выдана Панина Светлана Леонидовна