АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-22232/18

г. Уфа

08 мая 2019 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Ганцева И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело  по исковому заявлению  

ФГБУ "БАШКИРСКОЕ УГМС" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>)  

к ООО "ПСП" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

1) об обязании общества с ограниченной ответственностью «Проект- стройплюс» в течение 30 календарных дней исполнить обязательства по  договору на выполнение проектных работ № 62/07-2015-П от 16.07.2015, а  именно:  

-устранить выявленные недостатки в представленной на  государственную экспертизу проектной документации и результатах  инженерных изысканий по объекту капитального строительства  

Реконструкция лабораторно-производственного корпуса Федерального  государственного бюджетного учреждения «Башкирское управление по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» г. Уфа Республики  Башкортостан, по пунктам 1-16, 22-44 Перечня замечаний, указанных в  письме Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 17.10.2018   № 01748-18/КГЭ-01955/06;  

-устранить выявленные недостатки в представленных документах для  проведения проверки достоверности определения сметной стоимости по  объекту капитального строительства Реконструкция лабораторно- производственного корпуса Федерального государственного бюджетного  учреждения «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу  окружающей среды» г. Уфа Республики Башкортостан, по пунктам 1-2  Перечня замечаний, указанных в письме Казанского филиала ФАУ  «Главгосэкспертиза России» от 17.10.2018 № 01750-18/КГЭ-01955/06.  

2) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательства в  размере 21 481 руб. 57 коп. (согласно уточнению).  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования ФГБУ "БАШКИРСКОЕ УГМС" (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) удовлетворить частично. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Проект- 

стройплюс» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в течение 30  

календарных дней исполнить обязательства по договору на выполнение  проектных работ № 62/07-2015-П от 16.07.2015, а именно:  

-устранить выявленные недостатки в представленной на  государственную экспертизу проектной документации и результатах  инженерных изысканий по объекту капитального строительства  Реконструкция лабораторно-производственного корпуса Федерального  государственного бюджетного учреждения «Башкирское управление по  гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» г. Уфа Республики  Башкортостан, по пунктам 1-16, 22-44 Перечня замечаний, указанных в  письме Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 17.10.2018   № 01748-18/КГЭ-01955/06;  

-устранить выявленные недостатки в представленных документах для  проведения проверки достоверности определения сметной стоимости по  объекту капитального строительства Реконструкция лабораторно- производственного корпуса Федерального государственного бюджетного  учреждения «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу  окружающей среды» г. Уфа Республики Башкортостан, по пунктам 1-2  Перечня замечаний, указанных в письме Казанского филиала ФАУ  «Главгосэкспертиза России» от 17.10.2018 № 01750-18/КГЭ-01955/06.  

В части требования о взыскании неустойки за просрочку исполнения  обязательства в размере 21 481 руб. 57 коп. – отказать.  

Взыскать с ООО "ПСП" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  пользу ФГБУ "БАШКИРСКОЕ УГМС" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) расходы по уплате госпошлины в размере 6 000 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  

вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья И.В. Ганцев