100548_3127842 

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(

Резолютивная часть решения

)

Дело № А50-7552/2019

08 октября 2020 г.

г. Пермь

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Пономарева Г.Л.,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  

ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по  первоначальному иску общества с ограниченной ответственностью  «УралБумСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «ПМ-Комплект» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) о взыскании денежных средств; и по встречному исковому  заявлению общества с ограниченной ответственностью «ПМ-Комплект»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «УралБумСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о взыскании денежных средств,  

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Уралбумага»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  

руководствуясь статьями 49, 110, 150, 167 – 170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

РЕШИЛ:

принять отказ общества с ограниченной ответственностью  «УралБумСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) от исковых  требований к обществу с ограниченной ответственностью «ПМ-Комплект»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о признании обязательства ООО  «УралБумСтрой» по оплате суммы договора прекращенным в части равной  сумме неустойки (882 124 руб. 90 коп.), удержанной ООО «УралБумСтрой»  согласно п. 6.9.2 договора подряда от 19.03.2018 № 52453С/2018-Ур за  

нарушение ООО «ПМ-Комплект» срока исполнения обязательств по  предоставлению документации и сдаче работ в установленный договором  срок (за период с 27.06.2018 по 16.08.2018).  

Производство по делу в указанной части прекратить. Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПМ- Комплект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «УралБумСтрой» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) денежные средства в сумме 1 379 270 руб., в том числе  неустойку в сумме 1 284 270 руб., убытки в сумме 95 000 руб.; судебные  расходы по уплате государственной пошлины в сумме 36 318 руб., по оплате  экспертизы в сумме 43 109 руб. 70 коп. В удовлетворении остальной части  первоначального иска отказать.  

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «УралБумСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  общества с ограниченной ответственностью «ПМ-Комплект» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) денежные средства в сумме  

853 784 руб. 06 коп.; судебные расходы по уплате государственной пошлины  в сумме 6 891 руб. 07 коп.  

Провести зачет, в результате которого взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «ПМ-Комплект» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «УралБумСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) денежные  средства в сумме 525 485 руб. 94 коп.; судебные расходы в сумме  

72 536 руб. 63 коп. 

Возвратить из федерального бюджета РФ обществу с ограниченной  ответственностью «УралБумСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) государственную пошлину в сумме 2 399 руб. уплаченную по  платежному поручению от 06.03.2019 № 279 на сумму 6 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме).  

Судья Г.Л. Пономарев