15/2023-23439(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 

Дело № А39-11712/2022

город Саранск

08 июня 2023 года

Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Макеевой С.Н.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с  ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Производственно-строительная  компания "СТРОЙГАРАНТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании задолженности в размере 8 830 250 руб., процентов за пользование  чужими денежными средствами в сумме 299 163 руб. 17 коп. и судебных  расходов  

и встречному иску Общества с ограниченной ответственностью  "Производственно-строительная компания "СТРОЙГАРАНТ"  

к Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП" 

о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере  28 298 202 руб. 45 коп., неустойки за нарушение сроков устранения  недостатков работ в размере 3 773 172 руб., штрафа в размере 10 000 руб. и  судебных расходов,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно  предмета спора - Акционерное общество "Специализированный застройщик  "Мордовская ипотечная корпорация",  

при участии: 

от ООО "СТРОЙГРУПП": ФИО2 – генерального директора,  ФИО3 – представителя по доверенности № 02/23от 09.02.2023,  

от ООО "ПСК "СТРОЙГАРАНТ": ФИО4 – представителя по  доверенности от 23.01.2023,  

от третьего лица: представитель не явился, 

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд  

р е ш и л:

1. Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью  "СТРОЙГРУПП" удовлетворить.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "Производственно-строительная компания "СТРОЙГАРАНТ" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  

ответственностью "СТРОЙГРУПП" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) задолженность в размере 8 830 250 руб., проценты за пользование  чужими денежными средствами в сумме 299 163 руб. 17 коп. и расходы по  оплате государственной пошлины в сумме 68 647 руб.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью  "СТРОЙГРУПП" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального  бюджета государственную пошлину в сумме 41 210 руб., оплаченную по  платежному поручению № 4 от 10.01.2023.  

2. Встречные исковые требования Общества с ограниченной  ответственностью "Производственно-строительная компания  "СТРОЙГАРАНТ" удовлетворить частично.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙГРУПП"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "Производственно-строительная компания  "СТРОЙГАРАНТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку в  сумме 2 507 474 руб. 04 коп., штраф в сумме 10 000 руб. и расходы по оплате  государственной пошлины в сумме 14 673 руб.  

В остальной части встречного иска отказать. 

3. С учетом произведенного зачета по первоначальному и встречному  искам взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  "Производственно-строительная компания "СТРОЙГАРАНТ" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "СТРОЙГРУПП" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  денежную сумму 6 665 913 руб. 13 коп.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью  "СТРОЙГРУПП" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального  бюджета государственную пошлину в сумме 41 210 руб., оплаченную по  платежному поручению № 4 от 10.01.2023.  

 4.Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение  месяца со дня вынесения решения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья С.Н. Макеева 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 06.03.2023 8:43:00

Кому выдана Макеева Светлана Николаевна