АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Дело № А32-40769/19 резолютивная часть 

г. Краснодар 20 декабря 2023 года  

 Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Грачева С.А., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Четиной О.И, рассмотрев в открытом  судебном заседании материалы по делу по исковому заявлению Федерального  государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление   № 4», г. Новороссийск (ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «СМУ «Фронт Инжиниринг», Московская область, г. Сергиев Посад (ИНН 

<

***>) о  взыскании неотработанного аванса по договору № 1719187375572554164000000/149 от  26.02.2018 г. в размере 191000000 рублей, неустойки в размере 288437820 рублей,  неотработанного аванса по договору № 1719187375572554164000000/1145 от 06.10.2018 г.  в размере 174540000 рублей и неустойки в размере 383886500 рублей,  

встречное исковое общества с ограниченной ответственностью «СМУ «Фронт  Инжиниринг», Московская область, г. Сергиев Посад (ИНН 

<

***>), к Федеральному  государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление   № 4», г. Новороссийск (ИНН 

<

***>) о взыскании стоимости неоплаченных работ и  материалов в размере 70144940 рублей 71 копейка, убытков в размере 48 894 647 рублей  86 копеек и упущенной выгоды в размере 44 732 808 рублей 88 копеек,  

третьи, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора:  

Министерство обороны Российской Федерации, г. Москва, 

Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального  строительства Министерства обороны Российской Федерации», г. Москва,  

Военная прокуратура РВСН, г. Москва, 

 с участием представителей сторон в режиме ВЕБ-Конференции: 

от истца: ФИО1 по доверенности от 16.11.2022 № 42/22-1-542Д;  

от ответчика: ФИО2, по доверенности от 12.09.2023 № б/н, ФИО3  

по доверенности от 12.09.2023 № б/н, от третьих лиц: 

от Министерства Обороны РФ: ФИО4 по доверенности от 03.10.2022  

 № 207/4/54д, 

от Военной прокуратуры РВСН: ФИО5 по доверенности от 13.09.2023 № вн-4- 

5645-23/-20002400; 

от ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства  

обороны Российской Федерации», не явился, уведомлен; 

Руководствуясь статьями 64-68, 101, 110, 167, 168, 170, 229 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Краснодарского края  

РЕШИЛ:

Исковые требования Федерального государственного унитарного предприятия  «Главное управление специального строительства» (ИНН 

<

***>) к обществу с  

ограниченной ответственностью «СМУ «Фронт Инжиниринг» (ИНН 

<

***>),  оставить без удовлетворения.  

 Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «СМУ  «Фронт Инжиниринг» (ИНН 

<

***>), к Федеральному государственному унитарному  предприятию «Главное управление специального строительства» (ИНН 

<

***>),  удовлетворить частично.  

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное  управление специального строительства» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «СМУ «Фронт Инжиниринг» (ИНН 

<

***>),  задолженность в размере 6500132,91 рублей, убытки в размере 31490170,28 рублей,  госпошлину в размере 92755 рублей.  

Вернуть Федеральному государственному унитарному предприятию «Главное  управление специального строительства» (ИНН 

<

***>) с депозитного счета  Арбитражного суда 855052,50 рублей, излишне перечисленных за проведение экспертизы.  

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «СМУ «Фронт Инжиниринг»  (ИНН 

<

***>), с депозитного счета Арбитражного суда 344947,50 рублей, излишне  перечисленных за проведение экспертизы.  

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня  его изготовления в полном объеме, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено или не изменено, вступает  в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Краснодарского края в течение месяца со дня его принятия, и в  Арбитражный суд Северо-Кавказского округа через Арбитражный суд Краснодарского  края в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу.  

Судья С.А. Грачев