АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 http:// www.altai-krai.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А03-1902/2020

г. Барнаул

17 июня 2020 года.

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Фролова О.В., при ведении  

протокола секретарем ФИО1, рассматривает в судебном заседании в  

помещении арбитражного суда по адресу: 

<

...> дело по иску  общества с ограниченной ответственностью «Бако+» (ИНН 

<

***>,  

ОГРН 

<

***>), г. Барнаул 

к акционерному обществу специализированный застройщик «Барнаулкапстрой»  

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Барнаул 

о взыскании 138 944 руб., договорной неустойки начисляемой с 19.03.2020 по  

день фактического исполнения обязательства, без участия в судебном заседании представителей сторон. 

На основании статей 8, 12 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь статьями  27, 65, 70, 71, 110 статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд   

Р Е Ш И Л:

Взыскать с акционерного общества специализированный застройщик  «Барнаулкапстрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Бако+»  141 312 руб. неустойки за период с 02.10.2019 по 02.04.2020, а также 2 000 руб. в счет  возмещения расходов по уплате государственной пошлины.  

В остальной части оставить исковое заявление без удовлетворения. 

Взыскать с акционерного общества специализированный застройщик  «Барнаулкапстрой» в доход Федерального бюджета Российской Федерации  государственную пошлину в размере 3 239 руб.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в  течение месяца со дня принятия решения.  

Судья О.В. Фролов