АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-9494/2017

г. Уфа

17 июля 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена           14.07.2017

Полный текст решения изготовлен                    17.07.2017

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Фазлыевой З.Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания                          ФИО1,, рассмотрев дело по иску

Государственного унитарного предприятия Республиканский  проектно-изыскательский  институт  автомобильных дорог и сооружений транспорта  «Башкирдортранспроект»  Республики Башкортостан    (ИНН:  

<

***>; ОГРН: 

<

***>) 

к  Управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа  город Уфа  Республики Башкортостан   (ИНН: 

<

***>;  ОГРН:  

<

***>)

о взыскании   4 359 000 руб. долга

при  участии  в  судебном  заседании: 

от истца - ФИО2  по доверенности  от 12.07.2017;

от ответчика - ФИО3 по доверенности  от 09.02.2017,

         Государственное унитарное предприятие Республиканский  проектно-изыскательский  институт  автомобильных дорог и сооружений транспорта  «Башкирдортранспроект»  Республики Башкортостан    (ИНН:  

<

***>; ОГРН: 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд  Республики Башкортостан с  иском  к  Управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа  город Уфа  Республики Башкортостан   (ИНН: 

<

***>;  ОГРН:  

<

***>)  о взыскании   4 359 000 руб.  долга.

 Ответчик исковые требования в сумме 4 359 000 руб.  признает в полном объеме.

Исследовав представленные доказательства, суд  

УСТАНОВИЛ:

Предметом    иска   истцом  определено   требование  о взыскании                    4 359 000 руб.  долга.

         В обоснование  иска  истцом  приведены  следующие  обстоятельства.

Между УСРДИС Администрации ГО г. Уфа РБ (заказчик, ответчик) и ГУП РПИИ «Башкирдортранспроект» Республики Башкортостан (исполнитель, истец) 09.03.2016  был заключен муниципальный контракт № 0101300094215000035 (далее - контракт), в соответствии с которым исполнитель обязуется выполнить работы по разработке проектной документации по объекту Ремонт ул. Дагестанская  в Демском районе городского округа г.Уфа  Республики Башкортостан»,  а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их. 

Согласно п.1.2.1 контракта местом выполнения работ определено: г.Уфа, Демский район,  улица Дагестанская от  ул.Правды до ул.Магистральная.

Пунктом 4.2. определены календарные сроки выполнения работ: Начало работ  09.03.2016 (с момента заключения контракта).  Окончание работ  16.06.2016 (100 календарных дней с момента заключения контракта).

Согласно п. 2.1. цена контракта составляет  4 359  000 руб., (в том числе  НДС 18% - 664 932,20 руб.) в соответствии с протоколом соглашения о цене контракта (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью договора. 

В соответствии с п. 2.2 цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

В соответствии с пунктом 3.2. контракта расчеты производятся в форме безналичного расчета, по мере поступления  бюджетных средств, по факту приема  выполненных объемов работ, согласно счетов-фактур и акта сдачи-приёмки выполненных работ  не позднее 25.12.2016г.

Порядок сдачи-приемки работ предусмотрены сторонами в разделе 5 контракта. 

Истец указывает, что исполнил свои обязательства в сроки и порядки, предусмотренные контрактом. Ответчик в свою очередь обязательства по оплате работ не исполнил, что послужило основанием для обращения истца в суд за защитой нарушенного права. 

Исследовав материалы дела, суд на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

При рассмотрении спора по существу, спорные контракты имеют правовую природу договоров подряда и регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

На основании статьи 758 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В силу пункта 1 статьи 759 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.

В пункте 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 760 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором, согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия заказчика.

В статье 762 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заказчик обязан уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ.

Анализ изложенных норм права позволяет сделать вывод о том, что к существенным условиям договора подряда на выполнение проектных работ относятся: стороны договора, его предмет, сроки выполнения работ, права и обязанности сторон по договору, установленные соглашением сторон. При этом предмет договора составляют выполнение соответствующих работ (задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации) и передача их результата заказчику (проект).

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (пункт 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со ст.ст. 763, 764, 768 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному контракту государственными заказчиками могут выступать государственные органы (в том числе органы государственной власти), органы управления государственными внебюджетными фондами, а также бюджетные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации при размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. По муниципальному контракту муниципальными заказчиками могут выступать органы местного самоуправления, а также иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд.

Государственный контракт, муниципальный контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд (п. 8 ст. 3 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ).

В соответствии со ст.ст. 309, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора, требованиями закона либо в соответствии с обычаями делового оборота. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

На основании п. 1 ст. 763  Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (ст. 740), проектные и изыскательские работы (ст. 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

Согласно п. 2 ст. 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд  подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.  

В силу положений ст.ст. 702, 711, 746, 763 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы в установленном порядке является основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами (п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

  Поскольку факт выполнения работ по контрактам истцом доказан, у ответчика возникли обязательства по его оплате. 

         Ответчиком  исковые требования истца в сумме 4 359 000 руб. основного долга признаны в полном объеме.

 Статьей 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрены случаи освобождения от доказывания обстоятельств, признанных сторонами.

  В силу ч.3 ст.70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

         При изложенных обстоятельствах, и,  как признанные  ответчиком в полном объеме  исковые требования истца в сумме  4 359 000 руб. по муниципальному  контракту  №0101300094215000035 от 09.03.2016,  подлежат  удовлетворению.  

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Государственного унитарного предприятия Республиканский  проектно-изыскательский  институт  автомобильных дорог и сооружений транспорта  «Башкирдортранспроект»  Республики Башкортостан    (ИНН:  

<

***>; ОГРН: 

<

***>) удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа  город Уфа  Республики Башкортостан   (ИНН: 

<

***>;  ОГРН:  

<

***>) в пользу Государственного унитарного предприятия Республиканский  проектно-изыскательский  институт  автомобильных дорог и сооружений транспорта  «Башкирдортранспроект»  Республики Башкортостан    (ИНН:  

<

***>; ОГРН: 

<

***>) 4 359 000 руб. сумму основного долга,

44 795 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

  Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

  Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

      Судья    З.Г. Фазлыева