14/2021-51732(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б 

http://ivanovo.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А17-1522/2021

г. Иваново

06 июля 2021 года

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Балашовой Н.С.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гусевой  М.С.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Управления координации земельных отношений администрации Ивановского  муниципального района  

(ИНН 3711014292, ОГРН 1033700580374, Ивановская область, Ивановский район,  село Озерный)  

к обществу с ограниченной ответственностью специализированный застройщик  «Ивстройинвест»  

(ИНН 3702692492, ОГРН 1133702004028, Ивановская область, город Иваново) о взыскании 429 026 руб. 02 коп. и встречному иску 

общества с ограниченной ответственностью специализированный застройщик  «Ивстройинвест»  

к Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского  муниципального района  

о взыскании 1 288 553 руб. 83 коп., без участия представителей, 

руководствуясь статьями 64, 65, 110, 156, 163, 167-170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

1. Исковые требования о взыскании неустойки удовлетворить в части.  

2. Государственную пошлину в сумме 540 руб. отнести на общество с  

ограниченной ответственностью специализированный застройщик  

«Ивстройинвест». 

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью специализированный  

застройщик «Ивстройинвест»: 

1) в пользу Управления координации земельных отношений администрации  

Ивановского муниципального района 20 000 руб. неустойки;  2) в доход федерального бюджета 540 руб. государственной пошлины по делу.  

4. Встречные исковые требования оставить без удовлетворения.  

5. Расходы по оплате государственной пошлины по встречному иску отнести на  общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик  «Ивстройинвест».  

6. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Решение может  быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в  соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Жалобы (в том числе направленные посредством заполнения формы,  размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» (система «Мой арбитр»)) подаются  через Арбитражный суд Ивановской области.  

Судья Н.С. Балашова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 12.05.2020 9:27:18Кому выдана Балашова Наталья Сергеевна