67_29055258 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40- 99618/21-67-773

18 июня 2021 года

г. Москва

 

Арбитражный суд в составе:  

Судья В.Г. Джиоев (единолично) при ведении протокола секретарем судебного заседания Е.В. Парасоцкой, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011 

дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "АРТ СТРОЙ" (394026,  область Воронежская, город Воронеж, улица Машиностроителей, дом 3, офис 405,  ОГРН: 1073667018919, Дата присвоения ОГРН: 27.02.2007, ИНН: 3662120111),  

к Обществу с ограниченной ответственностью "МИРТ" (115419, город Москва, проезд  2-й Рощинский, дом 12, ОГРН: 5147746449483, Дата присвоения ОГРН: 04.12.2014,  ИНН: 7733905194);  

о взыскании по Договору подряда № 1516187378822090942000000/6 от 20 марта 2021  года задолженности в размере 871 084 руб. 80 коп.  

по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью  "МИРТ" к Обществу с ограниченной ответственностью "АРТ СТРОЙ" о взыскании по  Договору подряда № 1516187378822090942000000/6 от 20 марта 2017 года неустойки за  период с 26 декабря 2019 года по 11 мая 2021 года в размере 9 286 095 руб. 67 коп.  

При участии: 

От истца по первоначальному иску: Столповская Л.А. по дов-ти № 1 от 26.04.2021 г.,  диплом  

От ответчика по первоначальному иску: Маралин С.В. по дов-ти от 24.04.2020 г.,  удостоверение адвоката  

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначального искового заявления отказать.  

Встречное исковое заявление удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "АРТ СТРОЙ" в пользу  

Общества с ограниченной ответственностью "МИРТ" неустойку по договору от  

20.03.2017 № 1516177378822090942000000/6 за период с 26.12.2019 по 31.12.2019 в  

размере 110 768 (сто десять тысяч семьсот шестьдесят восемь) руб. 54 коп., а так же  расходы по уплате госпошлины в размере 828 (восемьсот двадцать восемь) руб. 19 коп.  

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья В.Г. Джиоев