177/2017-97846(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-12313/2017

22 февраля 2018 года

г. Сыктывкар

 

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Кокошиной Н.В. рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску муниципального учреждения Управление капитального  строительства (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Первый ремонтно- строительный трест" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Первый  ремонтно-строительный трест" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  пользу муниципального учреждения Управление капитального  строительства (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 200 000 рублей  неустойки.  

В остальной части исковых требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Первый  ремонтно-строительный трест" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в  доход федерального бюджета 7000 рублей государственной пошлины.  

Выдать исполнительные листы. 

Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в  апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд  (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в  месячный срок со дня изготовления в полном объеме.  

Судья Н.В. Кокошина