АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

11 августа 2025 года Дело № А33-731/2025 

Красноярск 

 Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 28 июля 2025 года. В полном объёме решение изготовлено 11 августа 2025 года.  

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Васильевой Т.А., рассмотрев в  

судебном заседании дело по иску министерства природных ресурсов и лесного комплекса  

Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Красфан» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании договорной неустойки, в присутствии: 

от истца: ФИО1 – представителя по доверенности от 27.12.2024, личность  

удостоверена паспортом (до перерыва), в отсутствие лиц, участвующих в деле (после перерыва), 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО2 

установил:

министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Красфан» (далее – ответчик; ООО «Красфан») о взыскании неустойки в размере 2 792 583 рубля 73 копейки за невыполнение в 2021 году противопожарных мероприятий по договору аренды лесного участка от 25.12.2019 № № 19/8-и, на реквизиты: получатель: УФК по Красноярскому краю (министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края), ИНН 

<

***>, КПП 246301001. Банк получателя: единый казначейский счет 40102810245370000011, номер казначейского счета 03100643000000011900 Отделение Красноярск банка России//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, КБК 031 1 16 07030 02 0000 140, с указанием назначения платежа «неустойка за нарушение условий договора аренды от 25.12.2019 № 19/8-и», УИН 0411111424332600003051355.  

Определением от 24.03.2025 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.  

Определением от 26.05.2025 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. Назначено предварительное судебное заседание на 25.07.2025.  

В предварительное судебное заседание 25.07.2025 явились лица согласно протоколу. 

Представители иных лиц, участвующих в деле в предварительное судебное заседание 25.07.2025 не явились, о месте и времени предварительного судебного заседания извещены надлежащим образом. На основании абзаца 2 части 1 статьи 136, статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предварительное судебное заседание проводится в их отсутствие. Информация о дате и месте проведения судебного заседания Код доступа к материалам дела -  

размещена на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети Интернет по следующему адресу: http://krasnoyarsk.arbitr.ru (портал Федерального Арбитражного Суда Российской Федерации: http: www.arbitr.ru/grad/).  

В предварительном судебном заседании истец требования поддержал. 

23.07.2025 от ответчика поступили дополнительные документы, приобщенные к материалам дела на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Суд в соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признал дело подготовленным, завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.  

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 16 час. 42 мин. 28.07.2025, о чем вынесено протокольное определение.   

Заседание продолжено 28.07.2025 в 16 час. 42 мин. в отсутствие лиц, участвующих в деле.  

Суд исследовал материалы дела. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.  

Министерство лесного хозяйства Красноярского края (арендодатель) и ООО «Красфан» (арендатор) заключили договор аренды лесного участка от 25.12.2019 № 19/8-и, по условиям которого арендодатель на основании приказа министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23.08.2018 № 3288 «О включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов», приказа министерства лесного хозяйства от 24.04.2018 № 506-од по приоритетному инвестиционному проекту в области освоения лесов «Создание и развитие фанерного комбината в г. Сосновоборске Красноярского края», обязуется предоставить, а арендатор обязуется принять во временное пользование лесные участки, находящиеся в государственной собственности, определенные в пункте 1.2 настоящего договора (пункт 1.1 договора).  

В пункте 1.2 договора аренды указаны переданные в аренду лесные участки. 

Арендатор обязан осуществлять меры по предупреждению лесных пожаров в соответствии с законодательством Российской Федерации, проектом освоения лесов и приложением № 7 к настоящему договору (подп. «к» п. 3.4 договора).  

За невыполнение и несвоевременное выполнение противопожарных мероприятий арендатор уплачивает арендодателю неустойку в размере - 3-кратной стоимости затрат, необходимых для выполнения этих мероприятий по нормативам в области лесного хозяйства, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, а при отсутствии таких нормативов - согласно калькуляции арендодателя (подп. «о» пункта 4.2 договора).  

Срок действия настоящего договора устанавливается с даты государственной регистрации права аренды лесных участков и составляет 49 лет (пункт 6.1 договора).  

Лесные участки, указанные в пункте 1.2 договора переданы арендатору по акту приема-передачи от 25.12.2019.  

Дополнительным соглашением от 09.04.2021 № 1 в договор аренды лесного участка от 25.12.2019 № 19/8-и внесены изменения. Пункт 1.2 договора изложен в следующей редакции:  

«1.2. Лесной участок с номером учетной записи в государственном лесном реестре 24-01619-2018-04-3306-1, предоставляемый по настоящему Договору, имеет следующие характеристики:  

площадь: 138 855,0100 га (1 388 550 100 кв. м), защитных и эксплуатационных лесов, 

местоположение: Красноярский край, Козульский, Емельяновский районы, Козульское лесничество, Жуковское участковое лесничество, кварталы № 140, 141, 143-145, 150, 161- 

164, 167-173, 177, 178, 180-182, 184-192, 194-198, Козульское участковое лесничество, кварталы № 65-68, 77-79, 85 (выделы 1-5, 8, 15-20, части выделов 6, 7, 9-14), 86 (выделы 1-14, 18, 21, 23-34, части выделов 15, 16, 19, 20, 22), 87 (выделы 1-7, 10, 12-34, части выделов 8, 9, 11), 88 (выделы 1-5, 8, 13-38, части выделов 6, 7, 9-12), 89, 91, Курбатовское участковое лесничество, кварталы № 8, 9, 16-27, 32-36, 43-46, 52-55, 57-64, Чернореченское (бывшее Суразовское) участковое лесничество, кварталы № 1, 5-10, 25-29, 33, 44, 45, 49, 50, 52, 54-59, 61, 63-67, 70-73, 75, Трудновское участковое лесничество, кварталы № 12, 13,25,26,35,36,56, 57,64-67,80,81,87, 88,91-96, 103-107, 111-114, 120-124, 128-130, 146, 147, Чернореченское участковое лесничество, кварталы № 1-4, 8-10, 17, 22-26, 31-34, в том числе:  

часть земельного участка из состава земель лесного фонда, с кадастровым номером 24:00:0000000:6045 с учетным номером части 14, площадью 12 015 га (уточненная площадь по результатам межевания 120 150 000 кв. м), отнесенную к защитным и эксплуатационным лесам, расположенную: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Жуковское участковое лесничество, в кварталах № 140, 141, 143-145, Чернореченское (бывшее Суразовское участковое лесничество) участковое лесничество, в кварталах № 10, 25, 27-29, 33, 44, 45, 49, 50, 52, предназначенную для заготовки древесины;  

часть земельного участка из состава земель лесного фонда, с кадастровым номером 24:00:0000000:9432 с учетным номером части 2, площадью 929 га (уточненная площадь по результатам межевания 9 290 000 кв. м), отнесенную к защитным и эксплуатационным лесам, расположенную: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Чернореченское (бывшее Суразовское участковое лесничество) участковое лесничество, в квартале № 61, предназначенную для заготовки древесины;  

часть земельного участка из состава земель лесного фонда, с кадастровым номером 24:21:0000000:1743 с учетным номером части 2, площадью 12 802 га (уточненная площадь по результатам межевания 128 020 000 кв. м), отнесенную к защитным и эксплуатационным лесам, расположенную: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Чернореченское (бывшее Суразовское участковое лесничество) участковое лесничество, в кварталах № 56, 59, 63-67, 71-73, 75, Чернореченское участковое лесничество, в кварталах № 1-4, 10, предназначенную для заготовки древесины;  

часть земельного участка из состава земель лесного фонда, с кадастровым номером 24:21:0000000:1737 с учетным номером части 8, площадью 50 883 га (уточненная площадь по результатам межевания 508 830 000 кв. м), отнесенную к защитным и эксплуатационным лесам, расположенную: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Жуковское участковое лесничество, в кварталах №№ 150, 163, 164, 167-173, 177, 178, 180-182, 184-192, 195-198, Курбатовское участковое лесничество, в кварталах №№ 8, 9, 16-27, 32-36, 43-46, 52-55, 57-64, предназначенную для заготовки древесины;  

часть земельного участка из состава земель лесного фонда, с кадастровым номером 24:21:0000000:1745 с учетным номером части 1, площадью 1480 га (уточненная площадь по результатам межевания 14 800 000 кв. м), отнесенную к защитным и эксплуатационным лесам, расположенную: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Жуковское участковое лесничество, в кварталах № 161, 162, предназначенную для заготовки древесины;  

часть земельного участка из состава земель лесного фонда, с кадастровым номером 24:21:0000000:1740 с учетным номером части 2, площадью 778 га (уточненная площадь по результатам межевания 7 780 000 кв. м), отнесенную к защитными эксплуатационным лесам, расположенную: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Жуковское участковое лесничество, в квартале № 194, предназначенную для заготовки древесины;  

часть земельного участка из состава земель лесного фонда, с кадастровым номером 24:21:0000000:1703 с учетным номером части 1, площадью 65 га (уточненная площадь по результатам межевания 650 000 кв. м), отнесенную к защитным и эксплуатационным лесам, расположенный: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество,  

Козульское участковое лесничество, в квартале № 65 (1, 2, 3, части выделов 4-10, 63, 64), предназначенную для заготовки древесины;  

часть земельного участка из состава земель лесного фонда, с кадастровым номером 24:21:0000000:1748 с учетным номером части 1, площадью 2855,6637 га (уточненная площадь по результатам межевания 28 476 763 кв. м), отнесенную к защитным и эксплуатационным лесам, расположенную: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Козульское участковое лесничество, в кварталах №№ 65 (выделы 11-62, части выделов 4-10, 63, 64), 66, 85 (выделы 1-5, 8, 15-20, части выделов 6, 7, 9-14), 86 (выделы 1-14, 18, 21, 23-34, части выделов 15, 16, 19, 20, 22), 87 (выделы 1-7, 10, 12-34, части выделов 8, 9, 11), предназначенную для заготовки древесины;  

часть земельного участка из состава земель лесного фонда, с кадастровым номером 24:21:0000000:1750 с учетным номером части 6, площадью 5680,3463 га (уточненная площадь по результатам межевания 56 816 427 кв. м), отнесенную к защитным и эксплуатационным лесам, расположенную: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Козульское участковое лесничество, в кварталах №№ 67, 68, 77-79, 88 (выделы 1-5, 8, 13-38, части выделов 6, 7, 9-12), 89, 91, с кадастровым номером 24:21:0000000:1750, предназначенную для заготовки древесины;  

часть земельного участка из состава земель лесного фонда, с кадастровым номером 24:00:0000000:39015 с учетным номером части 1, площадью 5013 га (уточненная площадь по результатам межевания 50 130 000 кв. м), отнесенную к защитным и эксплуатационным лесам, расположенную: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Трудновское участковое лесничество, в кварталах №№ 12, 13, 25, 26, 35, 36, предназначенную для заготовки древесины;  

часть земельного участка из состава земель лесного фонда, с кадастровым номером 24:21:0000000:1775 с учетным номером части 1, площадью 6440 га (уточненная площадь по результатам межевания 64 400 000 кв. м), отнесенную к защитным и эксплуатационным лесам, расположенную: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Трудновское участковое лесничество, в кварталах №№ 56, 57, 64-67, 80, 81, предназначенную для заготовки древесины;  

часть земельного участка из состава земель лесного фонда, с кадастровым номером 24:00:0000000:9760 с учетным номером части 1, площадью 3477,3796 га (уточненная площадь по результатам межевания 34 773 796 кв. м), отнесенную к защитным и эксплуатационным лесам, расположенную: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Трудновское участковое лесничество, кварталы №№ 88, 104 (выделы 1-9, 11, части выделов 10,12), 105 (выделы 1, 2, 4, 11-15, части выделов 3, 16), 121 (выделы 1-15, 17-20, часть выдела 16), 122 (выделы 1-3, 5-9, 15, 16, 26, 29, 30, 31, части выделов 4, 10, 27, 28, 35), предназначенную для заготовки древесины;  

часть земельного участка из состава земель лесного фонда, с кадастровым номером 24:00:0000000:9760 с учетным номером части 2, площадью 3347,6204 га (уточненная площадь по результатам межевания 33 476 204 кв. м), отнесенную к защитным и эксплуатационным лесам, расположенную: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Трудновское участковое лесничество, квартал №№ 104 (части выделов 10, 12), 105 (выделы 5-10, части выделов 3, 16), 106, 107, 121 (часть выдела 16), 122 (выделы 11-14, 17-25, 32-34, части выделов 4, 10, 27, 28, 35), 124, предназначенную для заготовки древесины;  

часть земельного участка из состава земель лесного фонда, с кадастровым номером 24:21:0000000:1753 с учетным номером части 2, площадью 11258 га (уточненная площадь по результатам межевания 112 580 000 кв. м), отнесенную к защитным и эксплуатационным лесам, расположенную: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Трудновское участковое лесничество, в кварталах № 91-96, 111 — 113, Чернореченское участковое лесничество, в кварталах № 8, 9, 17, 32-34, предназначенную для заготовки древесины;  

часть земельного участка из состава земель лесного фонда, с кадастровым номером 24:21:0000000:1744 с учетным номером части 1, площадью 1363 га (уточненная площадь по результатам межевания 13 630 000 кв. м), отнесенную к защитным и эксплуатационным лесам, расположенную: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Трудновское участковое лесничество, в квартале № 114, предназначенную для заготовки древесины;  

часть земельного участка из состава земель лесного фонда, с кадастровым номером 24:21:0000000:1774 с учетным номером части 1, площадью 229,9226 га (уточненная площадь по результатам межевания 2 299 226 кв. м), отнесенную к защитным и эксплуатационным лесам, расположенную: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Трудновское участковое лесничество, квартал № 147 (выделы 19-21, 24-27, 33, 35, части выделов  

12-14, 23, 32, 36), предназначенную для заготовки древесины; 

часть земельного участка из состава земель лесного фонда, с кадастровым номером 24:21:0000000:1774 с учетным номером части 2, площадью 586,0774 га (уточненная площадь по результатам межевания 5 860 774 кв. м), отнесенную к защитным и эксплуатационным лесам, расположенную, Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Трудновское участковое лесничество, квартал № 147 (выделы 1-11, 15-18, 22, 28-31, 34 части выделов 12-14, 23, 32, 36), с кадастровым номером 24:21:0000000:1774, предназначенную для заготовки древесины;  

часть земельного участка из состава земель лесного фонда, с кадастровым номером 24:21:0203002:203 с учетным номером части 2, площадью 4542 га (уточненная площадь по результатам межевания 45 420 000 кв. м), отнесенную к защитным и эксплуатационным лесам, расположенную: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Чернореченское участковое лесничество, в кварталах № 22-26, 31, являющийся частью земельного участка из состава земель лесного фонда, предназначенную для заготовки древесины;  

часть земельного участка из состава земель лесного фонда, с кадастровым номером 24:11:0000000:17614 с учетным номером части 4, площадью 3089 га (уточненная площадь по результатам межевания 30 890 000 кв. м), отнесенную к защитным и эксплуатационным лесам, расположенную: Красноярский край, Емельяновский район, Козульское лесничество, Трудновское участковое лесничество, в кварталах № 87, 103, 120, 123, предназначенную для заготовки древесины;  

площадью 321 га (уточненная площадь по результатам проведенного межевания 3 210 000 кв. м), отнесенный к защитным лесам, из состава земель лесного фонда, расположенный: Красноярский край, Емельяновский район, Козульское лесничество, Трудновское участковое лесничество, в квартале № 146, с кадастровым номером 24:11:0000000:17660;  

площадью 1944 га (уточненная площадь по результатам проведенного межевания 19 440 000 кв. м), отнесенный к защитным лесам, из состава земель лесного фонда, расположенный: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Чернореченское (бывшее Суразовское) участковое лесничество, в кварталах №№ 57, 58, с кадастровым номером 24:21:0000000:1752  

площадью 723 га (уточненная площадь по результатам проведенного межевания 7 240 863 кв. м), отнесенный к защитным лесам, из состава земель лесного фонда, расположенный: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Чернореченское (бывшее Суразовское) участковое лесничество, в квартале № 1, с кадастровым номером 24:21:0000000:225;  

площадью 2369 га (уточненная площадь по результатам проведенного межевания 23 690 000 кв. м), отнесенный к защитным лесам, из состава земель лесного фонда, расположенный: Красноярский край, Емельяновский район, Козульское лесничество, Трудновское участковое лесничество, в кварталах №№ 128, 129, 130, с кадастровым номером 24:21:0000000:1742;  

площадью 1360 га (уточненная площадь по результатам проведенного межевания 13 600 000 кв. м), отнесенный к защитным лесам, из состава земель лесного фонда, расположенный: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Чернореченское (бывшее Суразовское) участковое лесничество, в квартале № 55, с кадастровым номером 24:21:0000000:1796;  

площадью 610 га (уточненная площадь по результатам проведенного межевания 6 100 000 кв. м), отнесенный к защитным лесам, из состава земель лесного фонда, расположенный: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Чернореченское (бывшее Суразовское) участковое лесничество, в квартале № 54, с кадастровым номером 24:21:0000000:1783;  

площадью 4135 га (уточненная площадь по результатам проведенного межевания 41 350 000 кв. м), отнесенный к защитным лесам, из состава земель лесного фонда, расположенный: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Чернореченское (бывшее Суразовское) участковое лесничество, в кварталах №№ 5-9, 26, с кадастровым номером 24:21:0000000:227;  

площадью 559 га (уточненная площадь по результатам проведенного межевания 5 590 000 кв. м), отнесенный к защитным лесам, из состава земель лесного фонда, расположенный: Красноярский край, Козульский район, Козульское лесничество, Чернореченское (бывшее Суразовское) участковое лесничество, в квартале № 70, с кадастровым номером 24:21:0000000:1749.  

Категория защитности: ценные леса: запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов, орехово-промысловые зоны; леса, расположенные в водоохранных зонах.  

Вид разрешенного использования - заготовка древесины в соответствии с лесохозяйственным регламентом Козульского лесничества.».  

Разделом 4 (п. 4.2, таблица 13) проекта освоения лесов арендатора, получившим положительное заключение государственной экспертизы проектов освоения лесов от 14.05.2021 № 732-Э, предусмотрены обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов, в том числе ежегодно:  

мероприятия 

объем мероприятий 

строительство дорог 

3 

прокладка просек 

4 

прочистка просек 

8 

устройство минполос 

4 

прочистка минполос 

8 

установка шлагбаумов 

1 

создание заслонов 

0,42 

установка стендов 

9 

Дополнительным соглашением от 06.08.2021 № 2 в договор аренды лесного участка от 25.12.2019 № 19/8-и внесены изменения - в пункте 1.2 и в приложении № 6 договора слова «номер учетной записи в государственном лесном реестре 24-01619-2018-04-3306-1» заменены словами «номером учетной записи в государственном лесном реестре 24-03850-2018-04-3326-1».  

В соответствии с отчетом об использовании лесов от 27.12.2021, на лесных участках, арендованных по договору от 25.12.2019 № № 19/8-и, ООО «Красфан» выполнены следующие мероприятия по охране лесов от пожаров за январь-декабрь 2021 года:  

 № п/п  

Показатели 

Код  

Наимено 

-

Наимено 

-

Наимен 

а

о

Номе 

р

Н омер 

а

Еди-

Объем  

стро- 

вание 

вание  

вание 

квар- 

выдел 

 ница 

выпол- 

ки 

лесни-

участко- 

урочищ 

 тала  

изме-

ненных  

чества 

вого 

(при 

рения 

меро-

(леев' 

лесни- 

наличии 

приятий  

парка) 

чества  

) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

Строительство лесных 

010  

км 

дорог, 

предназначенных для 

охраны лесов от 

пожаров 

2 

Реконструкция лесных 

011  

Козульск 

Жуковск 

185  

21 

км 

1,3 

дорог, 

ое 

ое 

предназначенных для 

Козульск ое  

Жуковск 

186  

25 

км 

3,2 

охраны лесов от 

ое 

пожаров 

Козульск ое  

Жуковск 

195  

33 

км 

3,0 

ое 

X 

X 

км 

7,5 

3 

Эксплуатация лесных 

012  

Козульск 

Жуковск 

184  

22 

км 

3,0 

дорог, 

ое 

ое 

предназначенных для 

Козульск ое  

Жуковск 

185  

21 

км 

1,3 

охраны лесов от 

ое 

пожаров 

Козульск ое  

Жуковск 

186  

25 

км 

3,2 

ое 

Козульск ое  

Жуковск 

195  

33 

км 

3,0 

ое 

X 

X 

км 

10,5 

4 

Строительство 

020  

шт. 

посадочных площадок 

для самолетов и 

вертолетов, 

используемых в целях 

проведения 

авиационных работ по 

охране лесов от 

пожаров 

5 

Реконструкция 

021  

шт. 

посадочных площадок 

для самолетов и 

вертолетов, 

используемых в целях 

проведения 

авиационных работ по 

охране лесов от 

пожаров 

6 

Эксплуатация 

022  

шт. 

посадочных площадок 

для самолетов и 

вертолетов, 

используемых в целях 

проведения 

авиационных работ по 

охране лесов от 

пожаров 

7 

Прокладка просек и  

030  

км 

противопожарных  

031  

га 

разрывов 

8 

Прочистка просек и 

040  

км 

уход за 

041  

га 

противопожарными  

разрывами 

9 

Устройство 

050  

Козульск 

Жуковск 

195  

26 

км 

1,061 

противопожарных  

ое 

ое 

минерализованных  

Козульск ое  

Жуковск 

194  

6 

км 

1,561 

полос 

ое 

X 

X 

км 

2,622 

10 

Прочистка 

060  

противопожарных  

минерализованных  

полос и их 

обновление (уход)  

11 

Строительство 

070  

шт. 

пожарных 

наблюдательных  

пунктов (выпек, мачт, 

павильонов и других 

наблюдательных  

пунктов), пунктов 

сосредоточения 

противопожарного  

инвентаря 

12 

Реконструкция 

071  

шт. 

пожарных 

наблюдательных  

пунктов (вышек, мачт, 

павильонов и других 

наблюдательных  

пунктов), пунктов 

сосредоточения 

противопожарного  

инвентаря 

13 

Эксплуатация 

072  

шт. 

1 

пожарных 

наблюдательных  

пунктов (вышек, мачт, 

павильонов и других наблюдательных  

пунктов), пунктов сосредоточения  

противопожарного инвентаря  

14 

Устройство пожарных 

080  

Козульс 

Жуковск

185  

14 

шт. 

1 

водоемов и подъездов 

кое 

ое 

к источникам 

противопожарного  

водоснабжения 

15 

Эксплуатация 

130  

шт. 

пожарных водоемов и 

подъездов к 

источникам 

водоснабжения 

16 

Снижение природной 

100  

га 

пожарной опасности 

лесов путем 

регулирования 

породного состава 

лесных насаждений 

(расшифровать 

мероприятия) 

17 

Проведение 

120  

га 

профилактического  

контролируемого  

противопожарного  

выжигания хвороста, 

лесной 

подстилки 

18 

Проведение работ по 

090  

га 

гидромелиорации  

19 

Благоустройство зон 

140  

Козульс 

Жуковск

170  

22 

шт.  

1 

отдыха граждан, 

кое 

ое 

пребывающих в лесах  

20 

Установка и 

150  

шт.  

эксплуатация 

шлагбаумов, 

устройство преград, 

обеспечивающих  

ограничение 

пребывания граждан в 

лесах в целях 

обеспечения пожарной 

безопасности 

21 

Создание и 

160  

га 

содержание 

противопожарных  

заслонов и устройство 

лиственных опушек  

22 

Установка и 

170  

Козульс 

Жуковск 

170 

22 

шт.  

1 

размещение стендов и 

 кое 

ое 

других знаков и 

Козульс кое  

Жуковск 

178 

7 

шт.  

1 

указателей, 

ое 

содержащих 

Козульс кое  

Жуковск 

198 

3 

шт.  

1 

информацию о мерах 

ое 

пожарной 

X 

X 

шт.  

3 

безопасности в лесах  

23 

Тушение лесных 

180  

га 

пожаров 

24 

Иные меры по охране 

190  

лесов от пожаров, не 

вошедшие в перечень 

вышеперечисленных  

показателей, с 

расшифровкой 

каждого мероприятия 

в отдельности 

В соответствии с расчетом истца, затраты на выполнение не проведенных ответчиком противопожарных мероприятий и договорная неустойка за их не соблюдение составляют:  

мероприятия 

неустойка,  

объем 

стоимость 

неустойка 3-х 

руб. 

невыполненных 

работ на 

кратная, руб  

мероприятий 

единицу 

объема, руб.  

Строительство дорог  

457 767,81  

3 

152 589,27 

1 373 303,43  

прокладка просек  

374 500,24  

4 

93 625,06 

1123 500,72  

прочистка просек  

10 863,92  

8 

1357,99 

32 591,76 

устройство минполос  

2 950,71  

1,4 

2 107,65 

8 852,13 

прочистка минполос  

10 950,66  

5,4 

2 027,90 

32 851,98 

установка шлагбаумов 

14 956,92  

1 

14 956,92 

44 870,76 

создание заслонов  

40109,46  

0,4 

100 273,66 

120 328,39 

установка стендов  

18 761,52  

6 

3 126,92 

56 284,56 

Всего: 

2 792 583,73  

Истец выставил ответчику счет № 1649 от 11.12.2024 на сумму 2 792 583,73 руб. неустойки по договору от 25.12.2019 № № 19/8-и, претензией от 13.12.2024 № 86-023314 потребовал оплатить указанную неустойку.  

Ответчик не удовлетворил претензию, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим требованием.  

Ответчик представил отзыв с возражением против исковых требований, в котором указал, что расчет предъявленной ко взысканию неустойки является методологически не верным, основывающимся на нормах, регулирующих другие правоотношения, что при проведении расчета истцом, нормативы затрат обобщены, в то время как расценки, в зависимости от лесотаксационного района и лесничества должны быть различными.  

Также ответчик полагает, что истец не представил доказательств, подтверждающих наличие затрат и убытков, а также достоверно не обосновал возможность их наступления в будущем. Истцом заявлены требования о невыполнении противопожарных мероприятий в 2023 году. На текущий 2025 год нет сведений о том, что невыполнение указанных  

мероприятий каким-то образом причинило ущерб лесному фонду. Деликтная ответственность наступает в случае причинения ущерба лесному фонду. В данном случае доказательств таких обстоятельств не представлено.  

Кроме того ответчик просил снизить заявленную ко взысканию неустойку на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и представил справку от 31.01.2025 по состоянию на 01.07.2024 (его кредиторская задолженность составила 1 313 690 руб., дебиторская задолженность 681 676 руб., чистые активы общества имеют отрицательную величину и составляют 3 080 205 руб.; по итогам 2024 года краткосрочные обязательства общества превышают его оборотные активы на 4 343 058 руб., также у юридического лица имеется судебная задолженность на сумму 12 985 299,62 руб.).  

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы присутствующих в заседании лиц, арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

В соответствии со статьей 76 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» споры в области охраны окружающей среды разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.  

Согласно части 2 статьи 4 Лесного кодекса Российской Федерации от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в лесных отношениях участвуют соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, установленных нормативными правовыми актами.  

Распоряжением Правительства Красноярского края от 13.07.2016 № 560-р образовано Министерство лесного хозяйства Красноярского края, действующее на основании Положения.  

Постановлением Правительства края от 26.07.2016 № 374-п утверждено Положение о Министерстве лесного хозяйства Красноярского края (далее - Положение о Министерстве).  

Министерство является органом исполнительной власти Красноярского края, который на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава края, законов края, правовых актов Губернатора края и Правительства края осуществляет надзор (контроль) в области лесных отношений.  

Постановлением Правительства Красноярского края от 28.12.2023 № 1103-п внесены изменения в Положение о Министерстве лесного хозяйства Красноярского края, в частности, наименование Министерства изменено на Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.  

15.01.2024 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении наименования Министерства лесного хозяйства Красноярского края на Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (далее также – Министерство).  

Таким образом, Министерство природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края является надлежащим истцом по делу.  

В соответствии со статьями 42, 58 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.  

В статье 1 Лесного кодекса Российской Федерации изложены принципы лесного законодательства, содержание которых охватывает отношения по управлению, сохранению, воспроизводству, охране, защите, использованию лесов, в том числе по обеспечению многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного лесопользования для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.  

Статьей 5 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 23.5 Лесного кодекса Российской Федерации осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при условии проектирования и последующего осуществления мероприятий по воспроизводству лесов на указанных лесных участках.  

В соответствии со статьями 42, 58 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.  

Согласно статье 2 Лесного кодекса Российской Федерации лесное законодательство состоит из настоящего Кодекса, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации.  

Как предусмотрено пунктом 11 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации, правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в указанных в статье 23 настоящего Кодекса лесничествах устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.  

Согласно пункту 1 статьи 50.7 Лесного кодекса Российской Федерации леса подлежат охране от пожаров, от загрязнения (в том числе радиоактивного и нефтяного) и от иного негативного воздействия, защите от вредных организмов, а также подлежат воспроизводству.  

В соответствии со статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации меры пожарной безопасности в лесах включают в себя: предупреждение лесных пожаров, мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров, иные меры пожарной безопасности в лесах.  

Как предусмотрено пунктом 3 статьи 53 Лесного кодекса Российской Федерации правила пожарной безопасности в лесах и требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель и целевого назначения лесов устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

Предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров (часть 3 ст.53.1 Лесного кодекса Российской Федерации).  

Указанные в пункте 3 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в аренду осуществляются арендаторами лесного участка.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614 утверждены Правила пожарной безопасности в лесах.  

Пунктом 9 Правил пожарной безопасности в лесах запрещается засорение леса отходами производства и потребления.  

Как установлено пунктом 10 Правил пожарной безопасности в лесах, со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу (покрытые лесной растительностью земли), обеспечивают их очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ территории  

и (или) леса либо отделяют противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.  

Согласно пункту 26 Правил пожарной безопасности в лесах при проведении рубок лесных насаждений одновременно с заготовкой древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков. В случаях, когда граждане и юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны сохранить подрост и молодняк, огневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков запрещаются.  

Как следует из материалов дела и установлено судом, между сторонами заключен договор аренды лесного участка. Обязательство по передаче объекта аренды истцом исполнены, что ответчиком не оспаривалось.  

В соответствии с подпунктом «к» пункта 3.4 договора аренды арендатор обязан осуществлять меры по предупреждению лесных пожаров в соответствии с законодательством Российской Федерации, проектом освоения лесов и приложением № 7 к настоящему договору.  

Отчет об охране лесов от пожаров представляется гражданами, юридическими лицами в органы государственной власти, органы местного самоуправления в пределах их полномочий (пункт 1 статьи 60 Лесного кодекса Российской Федерации), согласно которому представляется возможным установить выполнение или невыполнение мероприятий по договору.  

Согласно пункту 2 статьи 60 Лесного кодекса Российской Федерации в отчете об охране лесов от пожаров содержится информация о мероприятиях по охране лесов от пожаров, включая информацию о противопожарном обустройстве лесов, и другая информация.  

В материалы дела представлены копия проекта освоения лесов лесного участка, предоставленного в аренду ООО «Красфан» в аренду по рассматриваемому договору аренды с положительным экспертным заключением и приказом Министерства лесного хозяйства об утверждении экспертного заключения на проект освоения лесов.  

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таковых - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

Одним из способов обеспечения исполнения обязательств является неустойка - определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (статьи 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с подпунктом «о» пункта 4.2 договоров аренды арендатор уплачивает арендодателю неустойку за невыполнение и несвоевременное выполнение противопожарных мероприятий, равную 3-х кратной стоимости затрат, необходимых для выполнения этих мероприятий по нормативам в области лесного хозяйства, а при отсутствии таких нормативов - согласно калькуляции арендодателя.  

Приказом от 29.06.2020 № 607 Федерального агентства лесного хозяйства утверждены нормативы затрат на оказание государственных работ (услуг) по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению.  

Таким образом, вопреки доводам ответчика, с учетом положений пункта 4.2. договора аренды лесных участков истец обоснованно применил положения данного приказа в целях расчета неустойки.  

В приложении 2 приказа Рослесхоза от 29.06.2020 № 607 «Об утверждении нормативов затрат на оказание государственных работ (услуг) по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению и лесоустройству и о признании утратившим силу приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 19.06.2019 № 762» (далее - приказ Рослесхоза от 29.06.2020 № 607) определены нормативы затрат на оказание государственных работ (услуг) по охране, защите, воспроизводству лесов, лесоразведению и лесоустройству согласно приложению 2 к настоящему приказу.  

Разделом 4 (п. 4.2, таблица 13) проекта освоения лесов арендатора, получившим положительное заключение государственной экспертизы проектов освоения лесов от 14.05.2021 № 732-Э, предусмотрены обоснование и характеристика проектируемых видов и объемов мероприятий по противопожарному обустройству лесов, в том числе ежегодно:  

мероприятия 

объем мероприятий 

Строительство дорог 

3 

прокладка просек 

4 

прочистка просек 

8 

устройство минполос 

4 

прочистка минполос 

8 

установка шлагбаумов 

1 

создание заслонов 

0,42 

установка стендов 

9 

Размер неустойки за невыполненные противопожарные мероприятия составил:  

мероприятия 

неустойка,  

объем 

стоимость 

неустойка 3-х  

руб. 

невыполненных 

работ на 

кратная, руб  

мероприятий  

единицу 

объема, руб. 

Строительство дорог  

457 767,81  

3 

152 589,27 

1 373 303,43  

прокладка просек  

374 500,24  

4 

93 625,06 

1123 500,72  

прочистка просек  

10 863,92  

8 

1357,99 

32 591,76 

устройство минполос  

2 950,71  

1,4 

2 107,65 

8 852,13 

прочистка минполос  

10 950,66  

5,4 

2 027,90 

32 851,98 

установка шлагбаумов  

14 956,92  

1 

14 956,92 

44 870,76 

создание заслонов  

40109,46  

0,4 

100 273,66 

120 328,39 

установка стендов  

18 761,52  

6 

3 126,92 

56 284,56 

Всего: 

2 792 583,73  

Проверив представленный истцом расчет неустойки, суд установил, что расчет выполнен правильно, в соответствии с условиями договора, действующего законодательства и фактическими обстоятельствами дела.  

Ответчиком контррасчет не представлен. 

Суд также отклоняет довод ответчика о том, что приведённые в иске суммы фактически являются затратами, которые истец мог бы понести для выполнения противопожарных мероприятий, что является восстановлением имущественного положения потерпевшего; что именно истец несет обязанность по предоставлению в суд доказательств, достоверно подтверждающих факт наличия реального ущерба, поскольку в рассматриваемом случае заявлено требование о привлечении истца к гражданско-правовой ответственности в виде неустойки, установленной условиями договоров аренды.  

Действующее гражданско-правовое регулирование института ответственности по общему правилу исходит из того, что лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (пункт 1 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

В то же время пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации из данного правила установлено исключение в отношении лиц, действующих в рамках  

осуществления предпринимательской деятельности. Указанные лица несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательства при любых обстоятельствах, за исключением случаев, когда надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.  

Исходя из приведенного правового подхода к вопросу ответственности за нарушение обязательства субъектом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, учитывая специфику арендных отношений лесных участков, исследовав и оценив по правилам, предусмотренным статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела доказательства, установив факт невыполнения ООО «Красфан» в спорном периоде противопожарных мероприятий, суд пришел к выводу о наличии оснований для наступления договорной ответственности общества.  

Сведения о том, что ответчиком были приняты все необходимые и зависящие от него меры в целях исполнения принятого на себя обязательства в деле отсутствуют. Поскольку ответчик доказательства надлежащего выполнения мероприятий по предупреждению лесных пожаров в соответствии с законодательством Российской Федерации, проектом освоения лесов не представил, требование о взыскании неустойки предъявлено истцом правомерно.  

Ответчиком заявлено о снижении неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Рассмотрев заявление ответчика о снижении размера неустойки в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд исходит из следующего.  

Согласно пункту 1 статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить ее размер.  

В соответствии с пунктом 73 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление № 7) бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной.  

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки, суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения договорных обязательств и другие (пункт 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»).  

При оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).  

Доказательствами обоснованности размера неустойки могут служить, в частности, данные о среднем размере платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, либо платы по краткосрочным кредитам, выдаваемым физическим лицам, в месте нахождения кредитора в период нарушения обязательства, а также о показателях инфляции за соответствующий период (пункт 75 Постановления № 7).  

В соответствии с пунктом 77 Постановления № 7 снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях,  

если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).  

В соответствии с пунктом 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на основании статьи 333 ГК РФ судам следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (например, по кредитным договорам).  

Разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения. Вместе с тем для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период. Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России.  

Между тем в данном случае требование о взыскании неустойки предъявлено за неисполнение неденежного обязательства, в связи с чем, правила о предельном размере, до которого может быть снижена неустойка, не применяются.  

Как следует из положений статьи 46 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.  

В силу статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.  

Таким образом, судебной защите подлежат только нарушенные или оспариваемые права и законные интересы.  

Действующее гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. Неустойка выполняет функцию стимулирования к надлежащему и своевременному исполнению обязательства, а также носит компенсационный характер – устранить реально возникшие у кредитора убытки, вызванные ненадлежащим исполнением должником обязательств.  

Оценив представленные в материалы дела доказательства и доводы сторон, принимая во внимание характер невыполненных в срок мероприятий, суд пришел к выводу, что размер неустойки явно несоразмерен последствиям нарушения обязательства.  

Истец не привел аргументов, указывающих на существенные негативные последствия, вызванные нарушением ответчиком принятых на себя обязательств, которые могли быть компенсированы неустойкой в заявленном размере.  

В то же время суд учитывает, что доказательства выполнения мероприятий ответчиком как лесопользователем в 2021 году в материалы дела не представлены.  

Учитывая обстоятельства данного дела, ставки, установленные договором за невыполнение и несвоевременное выполнение противопожарных мероприятий,  

компенсационный характер неустойки, характер нарушения и наступившие последствия, принцип соразмерности гражданско-правовой ответственности последствиям нарушения обязательства, суд приходит к выводу о том, что начисленная к взысканию неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, может привести к неосновательному обогащению на стороне кредитора и считает возможным снизить размер заявленной ко взысканию неустойки до 930 861,24 руб.  

Таким образом, требование о взыскании неустойки подлежит частичному удовлетворению в сумме 930 861,24 руб.  

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

В соответствии с пунктом 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», если размер заявленной неустойки снижен арбитражным судом по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании заявления ответчика, расходы истца по государственной пошлине не возвращаются в части сниженной суммы из бюджета и подлежат возмещению ответчиком исходя из суммы неустойки, которая подлежала бы взысканию без учета ее снижения.  

В случаях, когда истец освобожден от уплаты государственной пошлины, соответствующая сумма государственной пошлины взыскивается с ответчика пропорционально размеру сниженной судом неустойки (часть 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

В соответствии со статьей 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины.  

С учетом приведенных норм, поскольку заявленные исковые требования удовлетворены судом частично в результате снижения размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию 36 259 руб.  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Красфан» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 930 861,24 руб. неустойки.  

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Красфан» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 36 259 руб. государственной пошлины.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья Т.А. Васильева