1 26_6196405  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru  

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-37375/21

г. Уфа

27 января 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Фазлыевой З. Г., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по  иску  

Государственного казенного учреждения Управление капитального строительства  Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Фирма СУ 10" (ОГРН: 

<

***>,  Дата присвоения ОГРН: 02.02.2005, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательства по государственному 

контракту от 20.03.2018 № 04/2018-06 в сумме 4 075 974 руб. 80 коп.,  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Государственного казенного учреждения Управление  капитального строительства Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) удовлетворить частично.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Фирма СУ 10" (ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.02.2005, ИНН: 

<

***>) в пользу  Государственного казенного учреждения Управление капитального строительства  Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 14 503 руб. 43 коп.  сумму неустойки. В остальной части требований отказать.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Фирма СУ 10" (ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.02.2005, ИНН: 

<

***>) в доход  федерального бюджета 2 000 руб. сумму государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской  Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья З.Г. Фазлыева