А07-43221/2019 1 2111220_5378281  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-43221/19

г. Уфа

16 декабря 2021 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Харисова А.Ф., при ведении протокола судебного заседания помощником  судьи Беляевой И.И., рассмотрев дело по иску Общества с ограниченной  ответственностью "ГЛАВПРОЕКТ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) к Управлению капитального строительства Администрации  городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) о взыскании 6 622 694 руб. 40 коп., с учетом  уточненного искового заявления  

и по встречному исковому заявлению Управления капитального  строительства Администрации городского округа город Уфа Республики  Башкортостан (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к Обществу с  ограниченной ответственностью "ГЛАВПРОЕКТ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) о взыскании неустойки в сумме 10 592 400 руб., с учетом  уточненного встречного искового заявление  

Третье лицо – Финансовое управление Администрации городского  округа город Уфа Республики Башкортостан (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

.  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью  "ГЛАВПРОЕКТ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) удовлетворить  частично.  

Взыскать с Управления капитального строительства Администрации  городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  "ГЛАВПРОЕКТ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) неустойку в  размере 1 163 904 руб. 08 коп., судебные расходы по госпошлине в размере  18 693 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

В удовлетворении встречного искового заявления Управления  капитального строительства Администрации городского округа город Уфа  Республики Башкортостан (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к  Обществу с ограниченной ответственностью "ГЛАВПРОЕКТ" (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании неустойки в сумме 19 402  425 руб. – отказать.  

Возвратить Общества с ограниченной ответственностью  "ГЛАВПРОЕКТ" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) из федерального  бюджета излишне уплаченную госпошлину по платежному поручению № 37  от 03.02.2020 в размере 22 717 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу по ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья А.Ф. Харисов