16_825936  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28 

Факс 460-945, 460-952, Адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/ 

Электронная почта-office@sakhalin.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-2385/2018

г. Южно-Сахалинск

27 ноября 2018 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по исковому заявлению  

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Сахалинской области» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, 693000, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Эверест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 693020,  

<

...>)  

о взыскании неустойки по договору подряда, встречному исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Эверест» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 693020, 

<

...>)  

к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Сахалинской области» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, 693000, 

<

...>)  

о расторжении договора и возмещении убытков,  при участии:  

от истца: ФИО2 по доверенности № 172 от 27.09.2018; 

от ответчика: директора общества ФИО3, его представителя  ФИО4 по доверенности от 01.08.2018 (до перерыва).  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования некоммерческой организации «Фонд  капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области»  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Строительная компания «Эверест» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, 693020, 

<

...>) в пользу некоммерческой организации «Фонд  капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 693000, 

<

...>) неустойку в размере  136 655 рублей 67 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в  размере 4 934 рублей, всего взыскать 141 589 (сто сорок одна тысяча  пятьсот восемьдесят девять) рублей 67 копеек.  

В удовлетворении встречного искового заявления общества с  ограниченной ответственностью «Строительная компания «Эверест» к  некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Сахалинской области» отказать.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников