16_782333  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693024 г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект 28, 

http://sakhalin.arbitr.ru/ тел. 460-945, факс 460-952 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Южно-Сахалинск Дело № А59-3022/2018  «4» июля 2018 года  

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи  Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании  дело по исковому заявлению  

отдела капитального строительства и жилищно-коммунального  хозяйства администрации Невельского городского округа (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 694740, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Аваллон» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 693022, Сахалинская обл., г. Южно- Сахалинск, 

<

...>)  

о взыскании неустойки по муниципальному контракту, при участии: от истца: ФИО2 по доверенности № 170 от 26.02.2018. 

ответчика - генерального директора общества с ограниченной  ответственностью «Аваллон» ФИО3  

Руководствуясь ст.ст. 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования отдела капитального строительства и жилищно- коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аваллон»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 693022, Сахалинская обл., г.  Южно-Сахалинск, 

<

...>) в пользу  отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства  администрации Невельского городского округа (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, 694740, 

<

...>) неустойку по муниципальному контракту в размере  50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аваллон»  (ОГРН 1116501007116, ИНН 6501242153, 693022, Сахалинская обл., г.  Южно-Сахалинск, с. Новая Деревня, ул. Новая, д. 10, оф. 1)  государственную пошлину в доход федерального бюджета в размере 2 000  (две тысячи) рублей.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в  полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.  

Судья И.Н. Веретенников