Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А20-2354/2020

г. Нальчик

16 октября 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена "13" октября 2020 года

Полный текст решения изготовлен "16" октября 2020 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики

в составе судьи Г.В. Садонцевой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью фирма «Аттик», г.Нальчик, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «Бента», с. Аушигер, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

о взыскании неустойки в сумме 26 130 рублей,

при участии в судебном заседании представителя заявителя – ООО фирма "Аттик" – ФИО2, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица (генеральный директор), личность удостоверена на основании паспорта,

в отсутствие представителя ответчика,

У С Т А Н О В И Л :

общество с ограниченной ответственностью фирмы «Аттик» обратилось в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Бента», в котором просит: взыскать с ООО «Бента» в пользу ООО Фирмы  «Аттик» сумму пени за период неисполнения обязательства по оплате выполненных работ по договору в размере 26130 рублей, взыскать с ООО «Бента» в пользу ООО фирмы «Аттик» госпошлину в размере 2000 рублей.  

Требования мотивированы тем, что по состоянию на 06.07.2020 ответчиком не исполнены обязательства по оплате выполненных работ в сумме 1 084 228 рублей 00 копеек без НДС и на основании пункта 5.5 договора он обязан уплатить пени в размере 0,01% за каждый день просрочки.

Для расчета пени определены следующие величины: 

Х – размер пени в рублях;

Z – 1 084 228 рублей (размер неисполненного обязательства);

N – 241 день (период неисполнения обязательства с 09.11.2019 по 06.07.2020)

S – 0,01% (размер ставки)

Таким образом, размер пени составляет: X=Z*S*N = 1 084 228*0,001%*241 = 26130 рублей.

Стороны о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, с соблюдением требований статей 121 – 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) посредством направления в их адрес копии определения суда заказным письмом с уведомлением, а также размещения данной информации на официальном сайте суда в информационной телекоммуникационной сети "Интернет", ссылка на который имеется в определении суда. 

Определение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 03.08.2020 о принятии заявления к производству, подготовке дела к судебному разбирательству, назначении предварительного судебного заседания, выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. В определении сторонам разъяснялось, что при наличии у арбитражного суда доказательств получения лицами, участвующими в деле, настоящего определения, в том числе в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 123 АПК РФ, все последующие судебные акты по делу, выполненные в форме электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле, посредством их размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» по адресу: http://askb.arbitr.ru (http://kad.arbitr.ru); по ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов, выполненных в форме электронного документа, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Данное определение от 03.08.2020 о принятии заявления к производству и назначении предварительного судебного заседания, выполненное в форме электронного документа, получено сторонами, о чем свидетельствуют уведомления №№: 36000150768848, 36000150768855. Таким образом, учитывая наличие доказательств получения лицами, участвующими в деле, настоящего определения, все последующие судебные акты по делу, выполненные в форме электронного документа, направлены лицам, участвующим в деле, посредством их размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» по адресу: http://askb.arbitr.ru (http://kad.arbitr.ru), и арбитражный суд признает извещение лиц, участвующих в деле, надлежащим.

Ответчик возражений относительно заявленных требований в арбитражный суд не направил, о снижении размера неустойки не ходатайствовал.

Как следует из материалов дела, между обществом с ограниченной ответственностью "Бента" и обществом с ограниченной ответственностью Фирма "Аттик" 01.02.2017 был заключен договор подряда на выполнение проектных работ №1, в соответствии с которым ООО "Бента" поручает, обязуется принять и оплатить, а ООО фирма "Аттик" принимает на себя обязательство собственными и/или привлеченными силами разработать проектную и рабочую документацию объекта – "Цех по производству модифицированного бентопорошка для буровых растворов в селении Аушигер Черекского района КБР".

В соответствии с договором, стоимость работ составила 2 500 000 рублей.

Истец свои обязательства по договору выполнил в объеме на общую сумму 1 250 000 рублей. Стоимость части работ была ответчиком погашена в соответствии с актом № 1 от 01.11.2017.

Выполнение истцом работ подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ от 30.03.2017 по договору подряда на выполнение проектных работ № 1 от 01.02.2017 на 460 000 руб., подписанной истцом и ответчиком, справкой о выполненных работах на 460 000 руб., аналогичным актом и справкой от 27.04.2017 на выполнение работ на 790 000 руб.

Задолженность в размере 1 084 228 рублей ООО "Бента" не была оплачена в нарушение п.2.2.2 договора. Наличие задолженности подтверждается актом взаимных расчетов за период с 01.02.2017 по 01.11.2017, подписанным истцом и ответчиком без возражений.

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 12.07.2018 исковые требования ООО фирма "Аттик" удовлетворены. С общества с ограниченной ответственностью «Бента», п. Кашхатау (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью фирма «Аттик», г. Нальчик (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) взыскано 1 084 228 рублей долга, 34 654 рублей – пени, а также 24 188 рублей 81 копейка госпошлины в доход бюджета Российской Федерации.

В последствии решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 02.10.2019 с общества с ограниченной ответственностью «Бента», с. Аушигер в пользу общества с ограниченной ответственностью фирма «Аттик», г. Нальчик взысканы пени за неисполнение обязательства по оплате выполненных работ по договору № 1 от 01.02.2017 за период с 15.03.2018 по 16.05.2019 в размере  46 404 рублей. 

Также, решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 24.01.2020 с общества с ограниченной ответственностью «Бента», с. Аушигер в пользу общества с ограниченной ответственностью фирма «Аттик», г. взысканы пени за неисполнение обязательства по оплате выполненных работ по договору № 1 от 01.02.2017 за период с 17.05.2019 по 08.11.2019 в размере 19 082 руб. 

Поскольку по состоянию на 06.07.2020 ответчиком в добровольном порядке не исполнены обязательства по оплате выполненных работ в сумме 1 084 228 рублей 00 копеек, ООО фирма "Аттик" обратилась в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с иском о взыскании с ответчика пени за период с 09.11.2019 по 06.07.2020 в размере 0,01% за каждый день просрочки.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Пунктом 5.5 договора предусмотрено, что за нарушение срока оплаты выполненных подрядчиком работ, предусмотренного договором, заказчик уплачивает подрядчику по письменному требованию последнего пени в размере 0,01% от суммы, не выплаченной на момент истечения срока на оплату, но не более 10% от невыплаченной в срок суммы.

В данном случае факт выполнения работ на сумму установлен вступившим в законную силу решением от 12.07.2018 по делу №А20-977/2018.

 Решениями Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 02.10.2019 и от 24.01.2020 с общества с ограниченной ответственностью «Бента» в пользу общества с ограниченной ответственностью фирма «Аттик» взысканы пени за неисполнение обязательства по оплате выполненных работ по договору № 1 от 01.02.2017 в сумме 46 404 рублей (за период с 15.03.2018 по 16.05.2019) и 19 082 рублей (за период с 17.05.2019 по 08.11.2019) соответственно.

Таким образом, начисление неустойки начиная с 09.11.202019 правомерно. 

Расчет неустойки является верным. 

Ответчик возражений относительно заявленных требований в арбитражный суд не направил, о снижении размера неустойки не ходатайствовал.

При обращении в суд истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины до рассмотрения дела по существу.

В соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственную пошлину следует отнести на ответчика и взыскать в доход бюджета Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бента», с. Аушигер (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью фирма «Аттик», г. Нальчик (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) пени за неисполнение обязательства по оплате выполненных работ по договору № 1 от 01.02.2017 за период с 09.11.2019 по 06.07.2020 в размере 26 130 рублей. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Бента», с. Аушигер в доход бюджета Российской Федерации госпошлину в размере 2000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.

Судья                                                                               Г.В. Садонцева