АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

153022, г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 59-Б

http://ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А17-3506/2022

г. Иваново

11 октября 2022 года

Резолютивная часть решения оглашена 04 октября 2022 года.

Решение в полном объеме изготовлено 11 октября 2022 года.

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Демидовской Е.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью  «БАШКРАН» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***> г. Иваново)

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройконсалтинг» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***> г. Ярославль)

о взыскании 1107800 руб. задолженности  по договору на оказание услуг строительной техникой (с обслуживающим персоналом) от 09.11.2021 № 85/11/21,

при участии в судебном заседании:

от истца: представитель ФИО2 по доверенности от 19.04.2022,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 04.07.2022

установил:

общество с ограниченной ответственностью  «БАШКРАН» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Стройконсалтинг» о взыскании 1107800 руб. задолженности  по договору на оказание услуг строительной техникой (с обслуживающим персоналом) от 09.11.2021 № 85/11/21.

Определением суда от 25.05.2022 исковое заявление принято к рассмотрению в общем порядке, предварительное судебное заседание назначено на 12.07.2022.

Протокольным определением от 12.07.2022 дело признано подготовленным к судебному разбирательству, назначено к рассмотрению на 06.09.2022.

Протокольным определением от 06.09.2022 судебное разбирательство отложено на 22.09.2022. Протокольным определением от 22.09.2022 судебное разбирательство отложено на 04.10.2022.

Ответчик в отзыве и судебных заседаниях заявленные требования не признал, пояснив, что 22 ноября 2021 года между ООО «СЗ «ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ» и ответчиком заключен  договор подряда на выполнение строительных и монтажных работ № 62/1-3. Ответчик принял на себя обязательства выполнить монолитные работы в срок до 31 января 2022 года. Соблюдение срока выполнения работ с учетом объема выполняемых работ возможно только при условии бесперебойной работы техники. Согласно техническому заданию на производство работ: Устройство монолитного каркаса (приложение № 6 к договору подряда № 62/1-3 от 22 ноября 2021 года) ответчик обеспечивает монтаж и работу башенных кранов. В целях исполнения вышеназванной обязанности ответчиком заключен договор с истцом  на оказание услуг строительной техники (с обслуживающим персоналом) от 09 ноября 2021 года  №85/11/21. Истцом предоставлены башенные краны и машинисты. Вместе с тем, установленный договором режим работы не соблюдался: башенный кран КБ-403 имел неисправности, что  требовало ремонта, допускались простои в работе. Так, согласно рапорту о работе башенного крана КБ-403 за декабрь 2021 года в период с 11 декабря 2021 года по 16 декабря 2021 года техника не работала по причине неисправности. В связи с приостановкой работ ответчиком допущена просрочка выполнения работ по договору № 62/1-3 от 22 ноября 2021 года; ООО «СЗ «ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ» принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора № 62/1-3 от 22 ноября 2021 года. В результате ненадлежащего исполнения истцом обязательств по договору ответчику причинены убытки в виде упущенной выгоды (неполученные доходы по договору подряда № 62/1-3 от 22 ноября 2021 года); размер причиненных истцом ответчику убытков существенно превышает стоимость оказанных истцом услуг, в связи с чем услуги оплате не подлежат.

Истцом представлены возражения на отзыв ответчика, согласно которым Ответчик утверждает, что установленный договором режим работы истцом не соблюдался. Истец считает этот довод необоснованным, так как за исключением времени нахождения крана КБ-403 в ремонте оба крана работали по предусмотренному графику, а в отдельные дни больше установленного времени. Действительно, в период с 17:00ч. 11.12.2022 г. до 14:00ч. 16.12.2022 г. на башенном кране КБ-403 произошла поломка (из строя вышла грузовая лебедка), требующая значительного времени на ее устранение. Следует отметить, что все меры по минимизации времени нахождения крана в простое истцом были приняты незамедлительно, ремонт был завершен в кратчайшие сроки. Вместе с тем пунктом 2.1.8. Договора предусмотрена обязанность ООО «Стройконсалтинг» обеспечить работу кранов в соответствие с согласованным договором графиком. Однако в нарушении установленного режима работы, в период с 28.12.2021 г. по 09.01.2022 г. башенный кран КБ-403 ответчиком задействован не был, что подтверждается рапортом о работе башенного крана КБ-403 за декабрь 2021 г. и за январь 2022 г. Башенный кран марки КБМ-40Ш также не работал в период с 31.12.2021 г. до 09.01.2022. Принимая во внимание, что указанные периоды являлись рабочими днями, и башенные краны находились в исправном состоянии, ответчик не обеспечил работу кранов в установленном договоре режиме. Акты о приемке выполненных работ подписаны ответчиком, претензий и иных возражений к качеству и срокам оказанных услуг в адрес истца не поступало, что свидетельствует о принятии ответчиком оказанных услуг без замечаний. 22.02.2022 г. от ООО «СЗ «ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ» (Застройщик) в адрес ООО «БАШКРАН» поступило информационное письмо с предложением дальнейшего сотрудничества и о рекомендации строительной компании ООО СК «ФОРА» в качестве подрядной организации. В результате между ООО «БАШКРАН» и ООО СК «ФОРА» был заключен договор о предоставлении башенных кранов на указанный объект. Башенные краны на указанном объекте работают по настоящее время, что также свидетельствует о качественном и своевременном оказании услуг ООО «БАШКРАН».

Ответчиком заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ», указал, что простои крана вызваны действиями застройщика (отключения электроэнергии), полагает, что задолженность образовалась в результате действий ООО «Специализированный застройщик «ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ».

Истец возражал, указав, что в данном судебном процессе нет необходимости привлечения в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ТАЛАН-ЯРОСЛАВЛЬ», возражал против удовлетворения ходатайства ответчика.

Суд руководствуясь ст. ст. 51, 159, 184 Арбитражного процессуального кодекса РФ не усмотрел оснований для его удовлетворения, исходя из предмета иска, обстоятельств, подлежащих доказыванию и представленных в материалы дела документов.

Ответчик в судебном заседании  факт подписания актов на сумму иска не оспаривал, пояснил, что арифметически возражений не имеет.

Исследовав представленные в материалы дела документы, суд установил, что  09.11.2021 между ООО «СтройКонсалтинг» (Заказчик) и ООО "Башкран" (Исполнитель) заключен договор на оказание услуг строительной техникой (с обслуживающим персоналом) № 85/11/21, по условиям которого Исполнитель обязуется:

Предоставить Заказчику башенный кран КБМ-401П (1 единица) и башенный кран КБ-403 (1 единица), (далее - «Башенные краны», «Башенный кран КБМ-401П», «Башенный кран КБ-403»), для  выполнения строительно-монтажных работ на объекте Заказчика «Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения с инженерными коммуникациями (поз.62). Количество этапов - 4. 1-й этап - секции №№ 1-4 со встроенными помещениями общественного назначения (магазин продовольственных товаров) в секции №3 по адресу: г. Ярославль, Дзержинский район, квартал, ограниченный Тутаевским шоссе, проектируемой ул. Панина, проектируемой ул. Бабича и охранной зоной ЛЭП; кадастровый номер земельного участка: 76:23:010503:38» (п. 1.1.1)

Выполнять текущие работы по техническому обслуживанию башенных кранов (п. 1.1.2)

По завершению работ на Объекте (по завершению исполнения договора) выполнить разборку башенных кранов и вывоз башенных кранов с Объекта (п. 1.1.3)

Исполнитель предоставляет машинистов для управления указанными башенными кранами, в соответствии с графиком работы на строительной площадке (ежедневно не менее 11 рабочих часов при семидневной рабочей неделе). Работа кранов в праздничные и выходные дни производится по согласованию сторон (п. 1.1.4).

Заказчик обязуется: своевременно производить приемку и оплату выполненных работ и оказанных услуг (п. 1.2).

Согласно разделу 2  Заказчик обязан: Подготовить площадку для осуществления работ по сборке балок кранового пути и работ по разборке башенного крана согласно Проекта производства работ кранами (далее - «ППРк»). Выполнить песчаную подсыпку в месте сборки балок кранового пути. Предоставить акт на скрытые работы по устройству земляного полотна под крановые пути, акт приема-передачи площадки под разборку башенного крана (п. 2.1.1), До начала производства работ предоставить Исполнителю точку подключения к электрической сети с выводом кранового рубильника согласно ППР с предохранителями 25 0А и обеспечить самостоятельно и за свой счет бесперебойную подачу электроэнергии с напряжением 380в ± 5% частотой 50Гц на весь период выполнения работ по настоящему Договору. Граница балансовой принадлежности башенного крана в части электрооборудования и электроснабжения находиться на наконечниках кабеля гибкого токопровода подключенного к рубильнику (ящику с предохранителями), установленному возле кранового пути согласно ППРк (п.2.1.1.1), Немедленно сообщать Исполнителю обо всех выявленных неисправностях и повреждениях башенных кранов. Выполнять замеры планово-высотного положения кранового пути. При наличии отклонений более допустимых немедленно сообщать об этом Исполнителю с приложением схемы планово-высотного положения кранового пути (п. 2.1.4), Обеспечить работу башенных кранов на объекте в соответствии с графиком работы на строительной площадке не менее 11 рабочих часов в день в режиме семидневной рабочей недели п. 2.1.8), Ежедневно подписывать рапорты о работе башенных кранов (п. 2.1.9), Ежемесячно, в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты получения от Исполнителя актов сдачи-приемки выполненных работ, подписывать указанные акты и возвращать один экземпляр Исполнителю, либо предоставлять Исполнителю свои замечания на акты (п. 2.1.10), В случае, если Заказчик в срок, предусмотренный пунктом 2.1.10. не представил Исполнителю ни оформленный Акт приема-сдачи работ, ни письменные мотивированные возражения, работы выполненные Исполнителем, считаются принятыми Заказчиком без замечаний (п. 2.1.11) , Производить оплату выполненных работ и оказанных услуг в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором (п. 2.1.12).

Исполнитель обязан: Производить ремонт или замену механизмов башенных кранов  в случае  выхода их из строя из собственных материалов и за свой счет (п. 2.2.3.1).Нести ответственность за содержание башенных кранов в пригодном для эксплуатации состоянии и обеспечить его пригодное для эксплуатации состояние на весь период выполнения работ по договору (п. 2.2.3.2).

В силу раздела 3 стоимость сборки одного дополнительного звена кранового пути длиной 12,5 м (1 звено) на подготовленную силами Заказчика площадку составляет 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей, НДС не облагается (п. 3.1).

Стоимость одного машино/часа (учитывая 11 часовой рабочий день) работы башенного крана КБМ-401П составляет 1400 (Одна тысяча четыреста) рублей, НДС не облагается (п. 3.2).

Стоимость машино/часа установлена из расчета, что башенный кран КБМ-40Ш будет работать ежедневно не менее 11 часов в день в режиме семидневной рабочей недели (п. 3.2.1).

Оплата труда машинистов, обслуживающего технического персонала Исполнителя включена в стоимость машино/часа работы башенного крана (п. 3.2.2).

Расходы по оплате электроэнергии несет Заказчик самостоятельно и за свой счет (п. 3.2.3).

Стоимость одного машино/часа (учитывая 11 часовой рабочий день) работы башенного крана КБ-403 составляет 1300 (Одна тысяча триста) рублей, НДС не облагается (п. 3.3).

Стоимость машино/часа установлена из расчета, что башенный кран КБ-403 будет работать ежедневно не менее 11 часов в день в режиме семидневной рабочей недели (п. 3.3.1).

Оплата труда машинистов, обслуживающего технического персонала Исполнителя включена в стоимость машино/часа работы башенного крана (п. 3.3.2).

Расходы по оплате электроэнергии несет Заказчик самостоятельно и за свой счет (п. 3.3.3).

Оплата работы башенных кранов, производится ежемесячно на основании листа с подписью полномочного представителя со стороны Заказчика и с оформлением ежемесячного акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 (п. 3.4).

В соответствии с разделом 4 настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «21» декабря 2022 г., а в части взаиморасчетов - до их полного окончания (п. 4.1). Срок работы крана устанавливается с «10» ноября 2021 г., и до «21» декабря 2022 г. (п. 4.2). Срок выполнения работ по разборке башенного крана составляет 10 календарных дней после уведомления Заказчика о необходимости прекращения оказания услуг, при условии выполнения Заказчиком условий о предоплате (п. 4.3).

По разделу 6  все уведомления, сообщения, заявки, переписка Сторон, должны направляться в письменной форме. Такие сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, или доставлены с нарочным по юридическим (почтовым) адресам сторон, с получением под расписку соответствующими должностными лицами и направлены сторонами друг другу посредством отправки документа/письма по электронной почте по адресам, указанным в п. 7 настоящего Договора (п. 6.1). В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора (п. 6.2). В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области (п. 6.3).

Во исполнение условий договора Обществом "Башкран" предоставлены башенный кран КБМ-401П (1 единица) и башенный кран КБ-403 (1 единица) на строящийся объект по адресу: г. Ярославль, Дзержинский район, квартал, ограниченный Тутаевским шоссе, проектируемой ул. Панина, проектируемой ул. Бабича и охранной зоной ЛЭП 

Сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) №32 от 31.01.2022 г. на сумму 537200 рублей; (форма КС-2) № 694 от 31.12.2021 г. на сумму 570600 рублей. 

Согласно расчету истца задолженность ответчика составляет 1107800 руб.

Истец обратился к ответчику с претензией от 09.03.2022, в которой просил оплатить сумму задолженности.  

В связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате оказанных услуг  ООО "Башкран" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные по делу доказательства, арбитражный суд пришел к заключению об удовлетворении исковых требований ООО "Башкран".

По смыслу части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам.

Проанализировав сложившиеся между сторонами правоотношения, а также представленные доказательства суд пришел к выводу, что между сторонами состоялись правоотношения по оказанию услуг.

Согласно статье 779 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Договор  на оказание услуг строительной техникой от 09.11.2021 № 85/11/21 подписан сторонами без разногласий, в установленном порядке не оспорен. 

Факт оказания ответчику услуг башенным краном подтверждается представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ №32 от 31.01.2022 г. на сумму 537200 рублей; № 694 от 31.12.2021г. на сумму 570600 рублей, содержащими подписи сторон, с проставлением печатей организациями.    

 Документы, свидетельствующие об оплате задолженности истцу за оказанные услуги за весь период действия договора в полном объеме, со стороны ответчика суду не представлены.

Довод ответчика о неисправности башенного крана КБ-403 в период с 11.12.2021 по 16.12.2021 вследствие чего ответчиком понесены убытки (упущенная выгода) по договору подряда с иной организацией судом отклоняется в силу следующего.

Истцом факт поломки башенного крана КБ-403в период с  17-00 час. 11.12.2021 до 14-00 час. 16.12.2021 не отрицается.

Акты о приемке выполненных работ №32 от 31.01.2022 г. на сумму 537200 рублей; № 694 от 31.12.2021г. на сумму 570600 рублей подписаны ответчиком, претензий и иных возражений к качеству и срокам оказанных услуг в адрес истца не поступало, что свидетельствует о принятии ответчиком оказанных услуг без замечаний. 

Истец взыскивает задолженность за фактически оказанные услуги, что соответствует условиям договора и подтверждается актами выполненных работ№32 от 31.01.2022 г. на сумму 537200 рублей; № 694 от 31.12.2021г. на сумму 570600 рублей и рапортами о работе башенного крана.

Кроме того, как пояснил истец в нарушении установленного режима работы, в период с 28.12.2021 г. по 09.01.2022 г. башенный кран КБ-403 ответчиком задействован не был, что подтверждается рапортом о работе башенного крана КБ-403 за декабрь 2021 г. и за январь 2022 г. Башенный кран марки КБМ-40Ш, также не работал в период с 31.12.2021 г. до 09.01.2022. Принимая во внимание, что указанные периоды являлись рабочими днями, и башенные краны находились в исправном состоянии, ответчик не обеспечил работу кранов в установленном договоре режиме.

Таким образом, ссылка ответчика на несение убытков по вине ООО "Башкран" несостоятельна и не освобождает ответчика от обязанности оплатить фактически оказанные услуги.

В связи с указанным, требование истца о взыскании с ответчика 1107800 руб. задолженности является правомерным и обоснованным.

Государственная пошлина в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ подлежит отнесению  на  ответчика.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Стройконсалтинг» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «БАШКРАН» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) 1107800 руб. задолженности, 24078 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по делу.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального   кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Судья                                                             Е.И. Демидовская