АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-8990/24-67-67

14 мая 2024 года

г. Москва

  Арбитражный суд в составе:  

Судья В.Г. Джиоев (единолично) при ведении протокола помощником судьи Будько Н.С., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 10011 

дело по исковому заявлению АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРОКУС  ИНТЕРНЭШНЛ" (143401, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСК ГОРОД,  МЕЖДУНАРОДНАЯ УЛИЦА, ДОМ 18, ОГРН: 1027700257023, Дата присвоения  ОГРН: 27.09.2002, ИНН: 7728115183)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОМОНТАЖСЕРВИС" (140180, МОСКОВСКАЯ ОБЛ,  ЖУКОВСКИЙ Г, МЯСИЩЕВА УЛ, Д. 1, ОФИС 626, ОГРН: 1147748015117, Дата  присвоения ОГРН: 11.12.2014, ИНН: 7751527065)  

о взыскании 126 331 866,61 руб. 

третьи лица: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РОССИЙСКИЕ  АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ" (127006, ГОРОД МОСКВА, СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР,  ДОМ 9, ОГРН: 1097799013652, Дата присвоения ОГРН: 14.08.2009, ИНН: 7717151380),  ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"  (115114, ГОРОД МОСКВА, 2-Й ПАВЕЛЕЦКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 3, СТР 2, ОГРН:  1057746555811, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2005, ИНН: 5036065113).  

при участии: 

от истца: Шишичкина Е.А. по дов-ти от 08.12.2023, Гуськова А.В. по дов-ти от  01.01.2024  

от ответчика: Горячев А.М. по дов-ти от 27.03.2024, Талызин А.В. ген.директор,  паспорт  

от третьих лиц: от ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССЕТИ  МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" – Солдатов М.Н. по дов-ти от 28.12.2022, от  ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ "РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ"  – неявка, извещено  

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОМОНТАЖСЕРВИС" (ИНН: 7751527065) в  

пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" (ИНН:  

7728115183) по Договору подряда № К24-03-2017/ЦКАД/09 от 24.03.2017 г.: сумму неосновательного обогащения в размере 25 429 297, 48 руб.; 

стоимость давальческого материала в размере 11 246 629, 45 руб.;  

неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период с 01.10.2020 по  

21.12.2022 в размере 4 000 000,00 руб.; 

неустойку за нарушение сроков предоставления Подрядчиком исполнительной  

документации за период с 01.10.2020 по 21.12.2022 в размере 3000 000,00 руб. 

Взыскать с ООО «СК «Энергомонтажсервис» в пользу АО «КРОКУС» по  

Договору подряда № К18-06-2020/ЦКАД/09 от 18 июня 2020 г.: 

сумму неосновательного обогащения в размере 5 000 000,00 руб.;  

неустойку за нарушение сроков выполнения работ по Договору в размере  

400 000,00 руб. 

Взыскать с ООО «СК «Энергомонтажсервис» в пользу АО «КРОКУС»  

государственную пошлину в размере 200 000,00 руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Судья В.Г. Джиоев