АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Воронеж Дело № А14-6764/2024  «11» июля 2024 г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Семенова Г.В.,  

при ведении протокола судьей Семеновым Г.В. (в отсутствие возражений участников  процесса)  

рассмотрев в открытом судебном заседании в формате веб-конференции дело по  исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательный институт Транспортного Строительства «ЖелДорИзыскания»,  г.Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «БамСтройТехнологии», г.Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о взыскании 4 828 437, 67 руб. неустойки по договору № 68 от 12.04.2022  

при участии: 

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, 333 ГК РФ,  арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «БамСтройТехнологии»,  г.Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью Проектно-Изыскательный институт Транспортного Строительства  «ЖелДорИзыскания», г.Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 1 675 510, 68  руб. неустойки по договору от 12.04.2022 за период с 01.10.2022 по 23.01.2024, а также  33 632 руб. расходов по государственной пошлине.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Проектно-Изыскательный институт Транспортного Строительства «ЖелДорИзыскания»,  г.Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 3 113  руб. излишне уплаченной государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца после его принятия через суд, вынесший судебный акт.  

Судья Г.В. Семенов