АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-11017/2024

г. Новосибирск

15 января 2025 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи 

Гребенюк Д.В., при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савченко А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по первоначальному иску общества с ограниченной ответственности «Строитель» (ИНН 

<

***>), р.п. Шаранга,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Сильные дороги» (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, 

о взыскании задолженности по договору на оказание услуг № 2/2023 от 19.05.2023 в размере 2 957 025 рублей 80 копеек, неустойки в размере 399 198 рублей 48 копеек,  

по встречному иску - о взыскании неустойки по состоянию на 04.06.2024 в размере 3 474 731 рубля 74 копеек, неустойки с 05.06.2024 по день фактического исполнения обязательств,  

при участии в судебном заседании представителей: 

истца - ФИО1, доверенность от 27.09.2023, паспорт, диплом; ответчика – ФИО2, доверенность от 26.03.2024, паспорт, диплом,  

руководствуясь статьями 104, 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сильные дороги» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строитель» задолженность по договору № 2/2023/3 от 01.09.2023 в размере 753 873 рубля 54 копейки, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 150 377 рублей 87 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами с 27.12.2024 по день фактической оплаты долга с применением действующих в соответствующий период ключевых ставок Центрального банка России за каждый день просрочки, задолженность по договору № 2/2023 от 19.05.2023 в размере 2 957 025 рублей 80 копеек, неустойку в размере 1 146 038 рублей 93 копейки, неустойку с 27.12.2024 по день фактической оплаты долга с применением 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки, расходы по уплате государственной пошлины по первоначальному иску в размере 47 462 рубля.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.  

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строитель» из федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 11 546 рублей 56 копеек.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сильные дороги» неустойку в размере 250 889 рублей 21 копейка, расходы по уплате государственной пошлины по встречному иску в размере 2 915 рублей.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.  

В результате судебного зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сильные дороги» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строитель» задолженность по договору № 2/2023/3 от 01.09.2023 в размере 753 873 рубля 54 копейки, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 150 377 рублей 87 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами с 27.12.2024 по день фактической оплаты долга с применением действующих в  

соответствующий период ключевых ставок Центрального банка России за каждый день просрочки, задолженность по договору № 2/2023 от 19.05.2023 в размере 2 706 136 рублей 59 копеек, неустойку в размере 1 146 038 рублей 93 копейки, неустойку с 27.12.2024 по день фактической оплаты долга с применением 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки, расходы по уплате государственной пошлины по первоначальному иску в размере 44 547 рублей.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Новосибирской области.  

Судья Д.В. Гребенюк