1 2111286_5791659  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,  

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-7182/22

г. Уфа

18 июля 2022 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Саяховой  А. М., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску  

АО "Синтез-Каучук" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к ООО Комплект (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 23 658 руб. неустойки по договору подряда № СК-12/2021- 1432 от 24.06.2021, 21 507 руб. 27 коп. штрафа по договору подряда № СК- 12/2021-1432 от 24.06.2021, 97 600 руб. неустойки по договору подряда №  СК-12/2021-1155 от 21.05.2021, 80 000 руб. штрафа по договору подряда №  СК-12/2021-1155 от 21.05.2021, 7 455 руб. судебных расходов на оплату  государственной пошлины  

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

.  

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с ООО Комплект (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу АО "Синтез-Каучук" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 23  658 руб. сумму неустойки по договору подряда № СК-12/2021-1432 от  24.06.2021, 21 507 руб. 27 коп. сумму штрафа по договору подряда № СК- 12/2021-1432 от 24.06.2021, 97 600 руб. сумму неустойки по договору  подряда № СК-12/2021-1155 от 21.05.2021, сумму 80 000 руб. штрафа по  договору подряда № СК-12/2021-1155 от 21.05.2021, 7 455 руб. судебных  расходов на оплату государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную  силу по ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено,  вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный  суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно  на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья А.М. Саяхова