900108911_14980545 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ) 

город Москва Дело № А40-50858/16-29-438 

 Объединено с делом № А40-160609/16  24 января 2017 года  

Арбитражный суд в составе: Председательствующего: Лежневой О.Ю. (29-438) Судей: единолично 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕКОНА" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 18.10.2005)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ГОЛД" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 06.08.2007)  

о взыскании денежных средств в размере 9 303 758, 32 руб. на основании договора  субподряда от 25.03.2014г. № 17498-409/суб3, в том числе неустойки за  некачественно выполненные работы в размере 3 565 722 руб., неустойки за  невыполненные работы в размере 5 738 036, 20 руб., а также госпошлины в  размере 69 519 руб.  

по делу № А40-160609/16  

Общества с ограниченной ответственностью «Грин Голд» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, дата регистрации 06.08.2007)  

к Обществу ограниченной ответственностью «МЕКОНА» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, дата регистрации 18.10.2005)  

о взыскании по договору строительного субподряда № 17498-409/суб3 от 25 марта  2014 года долга в размере 27 184 401 руб. 94 коп., неустойки в размере 2 911 825  руб. 90 коп.  

при участии: 

Истец: ФИО2 по доверенности от 16.08.2016 б/ № , ФИО3 по  доверенности от 09.01.2017  

 б\ № 

Ответчик: ФИО4 по доверенности от 14.12.2016 б\ №  

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕКОНА" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата  регистрации 18.10.2005) отказать.  

В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной  ответственностью «Грин Голд» (ОГРН 1075007004753, ИНН 5007060921, дата  регистрации 06.08.2007) отказать.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты изготовления в  полном объеме в 9 Арбитражный Апелляционный Суд.  

СУДЬЯ: О.Ю.Лежнева