17/2019-8393(1) 

Арбитражный суд Республики Карелия 

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru 

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-2109/2018

г. Петрозаводск

11 февраля 2019 года

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Первоначальный иск удовлетворить частично. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания "Импульс" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской  Федерации по Республике Карелия (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) 67 438 руб. 95 коп. неустойки за просрочку выполнения работ  по государственному контракту № 63-1-18 от 20.04.2017, а также расходы по  уплате государственной пошлины в сумме 1946 руб. 00 коп.  

3. В остальной части первоначального иска отказать. 

4. В удовлетворении встречного иска отказать полностью.  

5. Распределить судебные расходы. Взыскать с Государственного учреждения - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике  Карелия (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью Строительная компания "Импульс" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) расходы на оплату экспертизы в сумме  18 018 руб.  

6. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная  компания "Импульс" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) из  федерального бюджета уплаченную по платежному поручению № 113 от  03.04.2018 государственную пошлину в сумме 115 руб. 00 коп.  

7. Решение может быть обжаловано: 

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления  полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  (191015, 

<

...>);  

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000,  

<

...>) при условии, что данное решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  

суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд  апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд  Республики Карелия.  

Судья Погосян А.А.