1 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть 

г. Ставрополь Дело № А63-22011/2017 «19» марта 2018 года 

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Гладских Н.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Стороженко С.Ю.  рассмотрев в судебном заседании исковое заявление  

индивидуального предпринимателя ФИО1, г. Изобильный,  ОГРНИП 

<

***>  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Капитал», ст.  Ессентукская, ОГРН 

<

***>,  

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, ФИО2, гор. Железноводск, пос. Иноземцево  

о взыскании неустойки в размере 129 630 руб. за период с 08.02.2017 по 06.07.2017,  штрафа в размере 64 815 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 20 000  рублей, почтовых расходов в сумме 358,08 рубля, госпошлины,  

в отсутствие сторон, 3-го лица надлежаще извещенных о времени и месте судебного  заседания, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном  сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО1, ОГРН 

<

***>, г. Изобильный, удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  Капитал», ст. Ессентукская, ОГРН 

<

***> в пользу индивидуального  предпринимателя ФИО1, г. Изобильный, ОГРН  

<

***> неустойку (пени) по договору цессии от 01.11.2017 № 25/11-17 за  период за период с 08.02.2017 по 06.07.2017 в размере 129 630 руб., штрафа в размере 64  

815 руб., судебные расходы на оплату возмездных (юридических) услуг по договору   № 27-Т от 01.11.2017 в размере 15 000 руб., почтовые расходы в размере 358, 08 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  Капитал», ст. Ессентукская, ОГРН 

<

***> в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 6 833 руб.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. В остальной части судебных расходов в иске отказать. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского  округа в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу при условии, что оно  было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья Н.В. Гладских