12_15617713 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-232336/16-12-1475

г. Москва

11 апреля 2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи – Чадова А.С. 

протокол судебного заседания составлен помощником судьи Степановой К.Л.  рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению  

Министерство обороны РФ (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ответчику ФГУП "Спецстройинжиниринг при Спецстрое России" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>),  

третье лицо: ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства  обороны РФ»,  

о взыскании неустойки по государственному контракту № ДГЗ-18/453-1 от 09.07.2013 г.  в размере 5.117.943,99 рублей,  

в заседании приняли участие: от истца: ФИО1 (доверенность от 17.10.2016г. № 223) 

от ответчика: ФИО2 (доверенность № 220/16-ПУ от 15 декабря 2016 г.), 

от третьего лица: не явился, уведомлен судом надлежащим образом, 

РЕШИЛ:

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия  "Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве специального строительства"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Министерство обороны Российской  Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку согласно  государственному контракту № ДГЗ-18/453-1 от 09.07.2013 г. в размере 5.117.943 (пять  миллионов сто семнадцать тысяч девятьсот сорок три) руб. 99 коп.  

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия  "Спецстройинжиниринг при Федеральном агентстве специального строительства"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 48.590 (сорок восемь тысяч пятьсот девяносто)  руб.  

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в  течении одного месяца со даты его принятия.  

Судья:  А.С.Чадов