АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Сусеева,10  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А22-2904/2017

05 февраля 2018 года

г. Элиста

 

Арбитражный суд Республики Калмыкия в составе судьи Цадыковой Э.А. при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Арбитражный суд Республики  Калмыкия в составе судьи Цадыковой Э.А. при ведении протокола судебного заседания  секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании  материалы дела по исковому заявлению ООО "Интер Строй" к Министерству по строительству,  транспорту и дорожному хозяйству РК о взыскании задолженности по уплате неустойки в  размере 1 009 559 руб. 21 коп., третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований  относительно предмета спора, - Казенное предприятие Республики Калмыкия «Дирекция  «Стройзаказчик»,  

при участии представителей сторон: от истца - ФИО2 по доверенности от  01.08.2016, ФИО3 по доверенности от 22.05.2015, от ответчика и третьего лица –  не явились, извещены надлежащим образом,  

 руководствуясь ст.ст. 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Интер Строй»  удовлетворить частично.  

Взыскать с Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству  Республики Калмыкия (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Интер Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  задолженность по уплате договорной неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по  государственному контракту от 14 августа 2013 года № 18-13 «Реконструкция детской больницы  на 300 койко-место в г. Элисте Республики Калмыкия (завершение строительства)» за период с  21.09.2014 по 18.06.2017 в размере 994 443 руб. 03 коп., расходы по оплате услуг представителя в  размере 50 000 руб., а также расходы по уплаченной государственной пошлине в размере 22 749  руб. 60 коп.  

В остальной части исковых требований отказать. После вступления решения в законную силу выдать исполнительный лист. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении одного месяца со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180 АПК РФ).  

Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения (изготовления его в  полном объеме), а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа  в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу.  

В соответствии с ч. 2 ст. 257 и ч. 1 ст. 275 АПК РФ апелляционная и кассационная жалобы  подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через арбитражный суд,  принявший решение.  

 Судья Э.А. Цадыкова