487/2023-243405(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-27452/2022

город Саратов

08 сентября 2023 года

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

производство в части взыскания неустойкис ООО «Пелорус» в пользу  ООО «Волгастройсервис», предусмотренную Договорами субподряда № 03-03-2021 от «30»  марта 2021 г. и № 04-03-2021 от «30» марта 2021 г. за период с 03.02.2022 г. по 03.07.2022 г. в  размере 12 714 рублей 50 копеек, а также начиная с 04.07.2022 г. по день фактического  исполнения обязательства, прекратить.  

В удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью «Пелорус»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Промсветстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) отказать.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Волгастройсервис»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Пелорус» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку по договору субподряда № 03-032021 от 30 марта 2021 года в сумме 396 556 руб. 80 коп; неустойку по договору субподряда № 04-032021 от 30 марта 2021 года в сумме 961 599 руб. 64 коп.; излишне уплаченные денежные средства по  договору субподряда № 04-03-2021 от 30 марта 2021 года в размере 999 999 руб. 59 руб.; расходы по  оплате государственной пошлины в размере 34 791 руб.  

В удовлетворении требований к ООО «Промсветстрой» отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Волгастройсервис»  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) из федерального бюджета Российской Федерации  

государственную пошлину в размере 250 руб., уплаченную по платежному поручению № 1773293 от  07.10.2022. Выдать справку.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской  области.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 26.04.2023 4:15:00

 Кому выдана ФИО1