АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А48-996/2022

город Орёл

29 марта 2023 года

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Кудряшовой А.Г., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Далгатовой Т.Е.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с  ограниченной ответственностью «Стройсервис» (302008, Орловская обл., г. Орел, ул.  Машиностроительная, д.6Б, лит. Ж1, пом. 17, ИНН 5752040249, ОГРН1065752007155,  КПП 5752040249) к Обществу с ограниченной ответственностью «Миллениум» (308008, г.  Белгород, ул. Магистральная, д. 2А, оф. 201, ИНН 3123346090, ОГРН 1143123010348), при  участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования,  относительно предмета спора - Публичного акционерного общества «Сбербанк России»  (117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19, ОГРН 1027700132195, ИНН 77070838930  в лице филиала Орловское отделение № 8595 (302028, г. Орел, ул. Брестская, д. 8) о  взыскании задолженности по договору субподряда № 2/06-с от 29.06.2021 в размере 1 951  370 руб. 60 коп.; неустойки за просрочку внесения авансового платежа за период с  09.07.2021 по 17.10.2021 в размере 249 150 руб. 00 коп.; неустойки за период с 14.01.2022  по 20.03.2023 в размере 4 195 446 руб. 79 коп., с продолжением начисления (с учетом  принятых судом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ),  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 181 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Миллениум» (308008, г.  Белгород, ул. Магистральная, д. 2А, оф. 201, ИНН 3123346090, ОГРН 1143123010348) в  пользу Общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (302008, Орловская  обл., г. Орел, ул. Машиностроительная, д.6Б, лит. Ж1, пом. 17, ИНН 5752040249,  ОГРН1065752007155, КПП 5752040249) задолженность по договору субподряда № 2/06-с  

от 29.06.2021 в размере 1 907 117 руб. 16 коп.; неустойку за просрочку внесения  авансового платежа за период с 09.07.2021 по 17.10.2021 в размере 249 150 руб. 00 коп.;  неустойку за период с 14.01.2022 по 29.03.2023 в размере 2 441 109 руб. 97 коп.,  продолжить начисление неустойки на сумму основного долга (1 907 117 руб. 16 коп.) в  размере 0,5 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки с 30.03.2023 по день  фактического исполнения обязательства, а также взыскать 87 702 руб. 45 коп. возмещение  расходов на проведение судебной экспертизы и 33 959 руб. 00 коп. возмещение расходов  по оплате государственной пошлины.  

Выдать исполнительный лист по ходатайству взыскателя в соответствии со ст. 317  АПК РФ после вступления решения суда в законную силу.  

В удовлетворении остальной части требований отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Миллениум» (308008, г.  Белгород, ул. Магистральная, д. 2А, оф. 201, ИНН 3123346090, ОГРН 1143123010348) в  доход федерального бюджета РФ 5 560 руб. 25 коп. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать налоговому органу после вступления решения в  законную силу.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» (302008,  Орловская обл., г. Орел, ул. Машиностроительная, д.6Б, лит. Ж1, пом. 17, ИНН  5752040249, ОГРН1065752007155, КПП 5752040249) в доход федерального бюджета РФ  15 460 руб. 75 коп. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать налоговому органу после вступления решения в  законную силу.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Орловской  области в течение месяца с даты его принятия.  

Судья А.Г. Кудряшова