ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дело № А40-72967/20

Резолютивная часть постановления объявлена 16 марта 2021 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 23 марта 2021 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.

Судей Бодровой Е.В., Тетюка В.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу  Ответчика 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.12.2020г. (резолютивная часть от 14.12.2020г.) по делу № А40-72967/20 

по иску ООО "ПСК" (ОГРН 

<

***>) 

к ООО "ГАРДЕ" (ОГРН 

<

***>) 

о взыскании, 

при участии в судебном заседании:

от ООО «ПСК»: ФИО2 по доверенности от 01.03.2021

от истца: ФИО3 гендиректор на осн. приказа №1 от 01.04.2017, ФИО2 по доверенности от 01.03.2021,

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 11.01.2021

У С Т А Н О В И Л:

ООО "ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО" (подрядчик) предъявило ООО "ГАРДЕ" (заказчик) иск о взыскании задолженности по оплате выполненных работ по договору подряда № ГР - 392-17/2017/27 от 10 мая 2017г. в размере 5 019 874,51 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 26.10.2018 по 14.12.2020 в размере 713 864,66 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы, объявленным в порядке ч. 2 ст. 176 АПК РФ 14.12.2020г., изготовленным в полном объеме 24.12.2020г. исковые требования удовлетворены в полном объеме; также с ответчика в пользу истца взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 40 000 руб., госпошлина в размере 51 669 руб. 

Не согласившись с решением, Ответчик подал апелляционную жалобу. 

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.03.2021 произведена замена Истца на ООО "ПСК", в связи с заключением ими договора цессии от 20.02.2021. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции Ответчик требования и доводы своей жалобы поддержал, Истец по ним возражал.

Суд апелляционной инстанции, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, установил следующие обстоятельства.

Установлено, что 10 мая 2017 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Проектирование Ремонт и Строительство» (далее – Истец, Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ГАРДЕ» (далее – Генподрядчика, Ответчик) был заключён договор подряда № ГР - 392-17/2017/27 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме ЮВАО г. Москвы по адресу: Энергетическая ул., 13. 

Истцом выполнены работы по капитальному ремонту на общую сумму 12 492 696 рублей 11 копеек и сданы Ответчику посредством направления КС-2 от 23.07.2017, 28.12.2017, 30.10.2017, 29.01.2018, 23.08.2018, 05.10.2018, часть которых заказчик подписал, а часть хотя и не подписал, но фактически признал, поскольку не представил по ним письменных мотивированных возражений с указанием мотивов отказа от подписания.

Ответчиком оплачено 4 869 907,62 руб. по платежным документам: №797 от 28.08.2017г. на сумму 500 000,00 руб. - аванс; №208 от 28.09.2017г. на сумму 1 500 000,00 руб. - аванс; № 348 от 20.12.2017г. на сумму 228 222,16 руб.- за выполненные работы; №366 от 28.12.2017г. на сумму 100 000,00 руб. - за выполненные работы; №365 от 28.12.2017г. на сумму 1 627140,76 руб. - за выполненные работы; №51 от 01.02.2018г. на сумму 624 661,68 руб. - за выполненные работы; банковская гарантия по договору № КР-000392-17 на сумму 289 883,02 руб. Всего: 4 869 907, 62 руб. 

Также Ответчиком на объект поставлены материалы на сумму 172 712,54 руб. по документам: 

- Товарная накладная №4 от 16.01.2018г. на сумму 18 596,80 руб. 

- Товарная накладная №45 от 02.04.2018г. на сумму 41 555,00 руб. 

- Товарная накладная №3 от 16.01.2018г. на сумму 66 708,74 руб. 

- Товарная накладная №12 от 28.01.2018г. на сумму 45 852,00 руб. 

Также Ответчиком по Счет - фактуре №263 от 05.12.2018г. на сумму 18 800,00 руб. поставлена дверь металлическая в количестве 1 шт. 

Также 29.12.2018г. Ответчиком оплачено 2 411 401,44 рублей 44 копейки (платежное поручение №695 от 29.12.2018г. на сумму 185 589,66 руб. платежное поручение №694 от 29.12.2018г. на сумму 922 017,19 руб. платежное поручение №693 от 29.12.2018г. на сумму 1 303 794,59 руб.). Итого на 29.12.2018г. задолженность Ответчика перед Истцом составила 5 019 874,51 руб. 

Суд первой инстанции правильно определил сальдо взаимных предоставлений сторон по договору, составившее 5 019 874,51 руб. в пользу подрядчика (основной долг), и 713 864,66 руб. (проценты), итого 5 733 739,17 руб. 

Однако суд первой инстанции не дал оценку предоставленным заказчиком доказательствам, подтверждающим, что вышеуказанная задолженность заказчика была частично зачтена встречным однородным правом требования заказчика в размере 5 362 832,88 руб., которое подтверждается исполнительным листом № 032963855 от 20.06.2019 по делу А40-84358/19, которым с ООО "ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО" в пользу ООО "ГАРДЕ" взыскана неустойка в размере 5 313 266,88 руб., госпошлина в размере 49 566 руб., итого 5 362 832,88 руб. (т. 6 л.д. 9). 

По результатам зачета на сумму 5 362 832,88 руб. право требования подрядчика к заказчику уплаты основного долга в размере 5 019 874,51 руб. полностью прекратилось, а право требования уплаты процентов уменьшилось на 342 958,37 руб., т.е. до 370 906,29 руб. 

С учетом присуждения заказчика к уплате подрядчику 40 000 руб. возмещения расходов на оплату услуг представителя и 51 669 руб. госпошлины, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 462 575,29 руб.

Решение суда подлежит изменению. 

Руководствуясь ст. ст. 176, 266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2020г. (резолютивная часть от 14.12.2020г.) по делу № А40-72967/20 изменить. 

Взыскать с ООО "ГАРДЕ" в пользу ООО "ПСК" денежную сумму 462 575,29 руб.

В остальной части  в удовлетворении исковых требований отказать. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья  Е.Е. Кузнецова

Судьи В.И. Тетюк

 Е.В. Бодрова 

 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.