АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-23598/2024

город Саратов

02 декабря 2024 года

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

исковые требования комитета по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) г. Саратов удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно – монтажный трест», ИНН: 

<

***>, ОГРН:

<

***> в пользу комитета по строительству и инженерной защите администрации муниципального образования «Город Саратов» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) г. Саратов неустойку (пени) за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного п. 2.2 муниципального контракта № 3-ЭА от 16.04.2024 в размере 66 074,40 руб., штраф за неисполнение обязательства, предусмотренного пунктом 1.1 муниципального контракта № 3-ЭА от 16.04.2024 в размере 5 000 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно – монтажный трест», ИНН: 

<

***>, ОГРН:

<

***> в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 843 руб.  

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Решение может быть обжаловано в апелляционную и кассационную инстанции в порядке, предусмотренном статьями 257-260, 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом решения.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1