Арбитражный суд Липецкой области пл.Петра Великого, 7, г.Липецк, 398066 http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А36-7553/2021

г. Липецк

04 июля 2022 г.

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Фоновой И.В., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лазаревой  Е.Л.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению 

общества с ограниченной ответственностью «Техресурс» (398007, г.Липецк,  ул. Ушинского, д.1А, пом.4; ОГРН: 1204800011460, ИНН: 4825140302)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Клевер» (398037, г. Липецк, пр-д Трубный, стр.5К; ОГРН:1144825001320,  ИНН:4825098266)  

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Техсоюз»  (ИНН 4825032120 ОГРН 1024800825060; г. Липецк, ул. Студеновская, 187, а)  

о взыскании неустойки по договору подряда в сумме 4300000 руб. 00 коп. за  период с 01.05.2021 по 04.07.2022, неустойки за период с 05.07.2022 по дату  передачи истцу работ по договору подряда, из расчета 10000 руб. 00 коп. за  каждый день просрочки, расходы по оплате государственной пошлины в размере  24800 руб. 00 коп.,  

при участии в заседании: 

от истца: Малюженко С.И. (доверенность от 26.08.2021, диплом о высшем  юридическом образовании ВСВ № 1045082 рег.номер 189 от 23.06.2005, личность  удостоверена по паспорту)  

от ответчика: Колгин М.С. (доверенность № 24 от 27.10.2021, личность  удостоверена по паспорту, диплом о высшем юридическом образовании ВСГ  2485559 рег.номер 10827 от 13.07.2009),  

от третьего лица: не явился, 

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Техресурс»  удовлетворить частично.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Клевер» (398037, г. Липецк, пр-д Трубный, стр.5К;  ОГРН:1144825001320, ИНН:4825098266) в пользу общества с ограниченной  

ответственностью «Техресурс» (398007, г.Липецк, ул. Ушинского, д.1А, пом.4;  ОГРН: 1204800011460, ИНН: 4825140302) неустойку по договору подряда №  СК0028/2 от 15.07.2020 г. в сумме 395000 руб. 00 коп. за период с 01.05.2021 по  31.03.2022, расходы по оплате государственной пошлины в размере 24800 руб. 00  коп.  

 В удовлетворении остальной части исковых требований отказать 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «Клевер» (398037, г. Липецк, пр-д Трубный, стр.5К;  ОГРН:1144825001320, ИНН:4825098266) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 14950 руб. 00 коп.  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его  принятия и может быть обжаловано в указанный срок в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд, расположенный в г. Воронеже через  Арбитражный суд Липецкой области. Датой принятия решения суда считается дата  его изготовления в полном объеме.  

Судья И.В.Фонова