АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 656015, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-23592/2024

г. Барнаул

14 марта 2025 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кребеля Д.А., при ведении протокола судебного заседания секретарём Вагайцевой К.А. с использованием средств аудиозаписи после перерыва, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

муниципального бюджетного учреждения «Барнаулгорсвет» г. Барнаула, г. Барнаул Алтайского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Комитету по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула, г. Барнаул Алтайского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о признании выставленной в системе «ЕИС Закупки» претензии о просрочке исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, незаконной,  

об обязании устранить (аннулировать) в системе «ЕИС Закупки» отметку о выставленной претензии за просрочку исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом,  

о взыскании 50 000,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины,  

руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Признать незаконной выставленную в системе «ЕИС Закупки» претензию о просрочке исполнения муниципальным бюджетным учреждением «Барнаулгорсвет» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом № 0317300301924000911 от 08.07.2024.  

Обязать Комитет по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула (ИНН 

<

***>) удалить (устранить, аннулировать) в системе «ЕИС Закупки» отметку о выставленной претензии за просрочку исполнения муниципальным бюджетным учреждением «Барнаулгорсвет» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом № 0317300301924000911 от 08.07.2024.  

Взыскать с Комитета по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула (ИНН 

<

***>) в пользу муниципального бюджетного учреждения «Барнаулгорсвет» г. Барнаула (ИНН 

<

***>) 50 000,00 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию - Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию - Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Д.А. Кребель