АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А48-280/2020

08 июля 2020 года

г. Орел

 

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Карасева В.В., при ведении  протокола судебного заседания секретарем Буррницкой Е.В., рассмотрев в судебном  заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью  «Технодом» (302527, Орловская область, Орловский район, д. Становое, ул. Школьная, 6  К, литер А1 А3, ОГРН 1045752007674) к Индивидуальному предпринимателю Иванову  Виктору Эдуардовичу (ОГРНИП 315574900004620) о взыскании 1 954 148 руб. 02 коп. (с  учетом утонения требований).  

 Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Иванову Виктору Эдуардовичу  (ОГРНИП 315574900004620) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Технодом» (302527, Орловская область, Орловский район, д. Становое, ул. Школьная, 6  К, литер А1 А3, ОГРН 1045752007674) сумму основного долга (аванса) по договору  подряда от 05.07.2018 № 1 в размере 1 004 120,02 руб., неустойку по договору подряда от  05.07.2018 № 1 в размере 830 617,28 руб.; сумму основного долга (аванса) по договору  подряда от 14.07.2019 № 2 в размере 97 240,00 руб., неустойку по договору подряда от  14.07.2019 № 2 в размере 22 170,72 руб., а также расходы, понесенные на оплату  государственной пошлины в размере 32 541,00 руб., а всего 1 986 689,02 руб.  

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Технодом» (ОГРН  1045752007674) из средств федерального бюджета Российской Федерации излишне  уплаченную на основании платежного поручения от 03.12.2019 № 34134 государственную  пошлину в размере 12 000,00 руб.  

Выдать справку на возврат государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с момента его принятия в  

Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд  

Орловской области. Судья Карасев В.В.