Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А76-17041/2022

23 марта 2023 года

г. Челябинск

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Кирьянова Г.И. при ведении  протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Амертаевой Д.С.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью Производственная Компания «ОКНОФФ», ОГРН: 1117449005673, г.  Челябинск к обществу с ограниченной ответственностью «Строймеханизация», ОГРН  1057422066460, г. Челябинск, о взыскании 568 369 руб. 63 коп., по встречному  исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строймеханизация»  к обществу с ограниченной ответственностью Производственная Компания  «ОКНОФФ», ОГРН: 1117449005673, г. Челябинск, о взыскании 499 540 руб. 69  коп.,при участии в судебном заседании: от истца: Лысова В.М., представителя,  действующего на основании доверенности от 20.05.2022, личность удостоверена  паспортом, диплом.  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строймеханизация»,  ОГРН 1057422066460, г. Челябинск, в пользу общества с ограниченной  ответственностью Производственная Компания «ОКНОФФ», ОГРН: 1117449005673,  г. Челябинск, сумму неисполненных в срок обязательств в размере 367 163 руб. 84 коп.,  пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ по договорам за период с  19.01.2021 по 31.03.2022, с 01.10.2022 по 19.01.2023 в размере 201 205 руб. 79 коп.,  всего 568 369 руб. 63 коп., расходы на оплату юридических услуг в размере 4 000 руб.  00 коп., а также в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины  11 161 руб. 00 коп.  

Продолжить начисление пени на сумму основного долга в размере 367 163 руб.  84 коп. за период с 20.01.2023 по день фактической оплаты основного долга из расчета  0,1% за каждый день просрочки.  

Встречные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственная  Компания «ОКНОФФ», ОГРН 1117449005673, г. Челябинск, в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Строймеханизация», ОГРН 1057422066460,  г. Челябинск, неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда   № М-39 в размере 227 921 руб. 44 коп., неустойку за нарушение сроков выполнения  работ по договору подряда № М-42 за период с 20.06.2020 г. по 09.12.2020 г. в размере  115 321 руб. 60 коп., неустойку за нарушение сроков выполнения работ по Договору  подряда № УК-52 за период с 29.05.2020 г. по 09.12.2020 г. в размере 156 297 руб. 65  коп., всего 499 540 руб. 69 коп., а также в возмещение судебных расходов по уплате  государственной пошлины 12 991 руб. 00 коп.  

Произвести зачет требований. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строймеханизация»,  

ОГРН 1057422066460, г. Челябинск, в пользу общества с ограниченной  ответственностью Производственная Компания «ОКНОФФ», ОГРН: 1117449005673,  г. Челябинск, денежные средства в размере 68 828 руб. 94 коп., расходы на оплату  юридических услуг в размере 4 000 руб. 00 коп.  

Продолжить начисление пени на сумму основного долга в размере 367 163 руб.  84 коп. за период с 20.01.2023 по день фактической оплаты основного долга из расчета  0,1% за каждый день просрочки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственная  Компания «ОКНОФФ», ОГРН 1117449005673, г. Челябинск, в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Строймеханизация», ОГРН 1057422066460,  г. Челябинск, в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины  1 830 руб. 00 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строймеханизация»,  ОГРН 1057422066460, г. Челябинск, в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 3 206 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем  подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья Г.И. Кирьянова  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы  можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.