АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А32-32978/2022

г. Краснодар

11 марта 2024 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Полякова Д.Ю., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гамзатовой К.А.,  рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному исковому заявлению  администрации МО Мостовской район (ИНН 2342010887), Мостовской р-н, пгт  Мостовской,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест» (ИНН 2311288018), г.  Лабинск,  

о расторжении муниципального контракта от 12.05.2021 № 60, заключенного между  администрацией МО Мостовской район и ООО «Строй-Инвест», на выполнение работ по  строительству объекта капитального строительства «Офис врача общей практики,  расположенный по адресу: Краснодарский край, Мостовской район, с. Шедок, ул. Ленина,  15-В»,  

об обязании ООО «Строй-Инвест» передать администрации МО Мостовской район  исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе,  необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора  о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям  проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и  требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборам учета  используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального  государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных  законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а  также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,  

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «СтройИнвест» (ИНН 2311288018), г. Лабинск,  

к администрации МО Мостовской район (ИНН 2342010887), Мостовской р-н, пгт  Мостовской,  

о взыскании задолженности 3 926 670 руб. 66 коп., неустойки в размере 623 489,86 руб.,  неустойки до момента полного исполнения обязательства, о взыскании судебных  расходов в размере 70 000 руб.  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: - Министерство здравоохранения Краснодарского края (ИНН 2309053058) 

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Мостовская центральная  районная больница" (ИНН 2342003294),  

Руководствуясь статьями 41, 64-71, 82, 86-87, 101-110, 132, 156, 163, 167-171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест» о  взыскании судебных расходов - принять.  

По первоначальному иску. В удовлетворении первоначальных исковых требований - отказать. По встречному иску. 

Взыскать с администрации муниципального образования Мостовской район (ИНН  2342010887) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест» (ИНН  2311288018) сумму задолженности 3 926 670 руб. 66 коп., неустойку за период с  18.10.2022 по 02.10.2023 в размере 377 287,61 руб., а также неустойку за период с  03.10.2023 до момента полного исполнения обязательств по оплате, расходы по уплате  государственной пошлины в размере 34 435 руб., расходы на оплату услуг представителя в  размере 66 213 руб.  

В удовлетворении остальной части требований - отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строй-Инвест» (ИНН  2311288018) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 506 руб.  

Взыскать с администрации муниципального образования Мостовской район (ИНН  2342010887) денежные средства за проведение экспертизы в размере 110 000 руб.:  Получатель: ООО ЭПО «Эталон»; ИНН: 2311340532; КПП: 231101001; р/счет:  40702810926020013633; Банк получателя: филиал "Ростовский" АО "АЛЬФА-БАНК",  к/счет: 30101810500000000207; БИК 046015207; назначение платежа: «Оплата за  проведение судебной экспертизы по делу № А32-32978/2022»  

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные  Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья Д.Ю. Поляков