Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-4533/2020

11 марта 2021 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Гуляевой А.В., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  рассматривает в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью "Алмазная Корона Приполярья" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  к обществу с ограниченной ответственностью "СахаЭнергоСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) о взыскании 764 330,20 руб.,  

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  "СахаЭнергоСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью "Алмазная Корона Приполярья" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения договора подряда № 0904/2019/5 от 09.04.2019, сформулированного в уведомлении (об одностороннем отказе от  исполнения договора подряда № 06-06/2019/5 от 06.06.2019) исх. № 35 от 11.09.2019,  взыскании 663 391,85 руб.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Алмазная Корона  Приполярья" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью "СахаЭнергоСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  удовлетворить частично.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СахаЭнергоСтрой" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "Алмазная Корона Приполярья" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку в  размере 11 112,96 рублей и расходы по уплате госпошлины в размере 265,88 рублей.  

В остальной части иска отказать. 

Встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью  "СахаЭнергоСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью "Алмазная Корона Приполярья" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  удовлетворить.  

Признать недействительным односторонний отказ от исполнения договора подряда   № 09-04/2019/5 от 09.04.2019, изложенный в уведомлении исх. № 35 от 11.09.2019.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Алмазная Корона  Приполярья" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "СахаЭнергоСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 663 391,85  рублей и расходы по уплате госпошлины в размере 22 268 рублей.  

В результате зачета первоначального и встречного искового заявления взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "Алмазная Корона Приполярья" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  "СахаЭнергоСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 674 281,01 руб.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную  силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения  (изготовления его в полном объеме).  

Судья А. В. Гуляева