1_1040255 

Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Южно-Сахалинск  10.11.2020г. Дело № А59-4285/20  

Арбитражный суд Сахалинской области, в составе судьи Шилова А.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хлебниковой Ю.А., с  

использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  

исковому заявлению ООО СДК "Малер" ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> к ООО  

"Строитель 2019" ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> о взыскании пени за просрочку  

исполнения обязательств по договору подряда от 01.09.2019 № 29 за период 16.09.2019 –  

30.09.2019 в сумме 397604 руб. 37 коп., судебных расходов, при участии в заседании: от истца – ФИО1, по дов. От 01.06.2020, от ответчика – ген. директор ФИО2 

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Сахалинской области  

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель 2019» в пользу  общества с ограниченной ответственностью «Строительная дизайнерская компания «Малер»  неустойку в сумме 397604 руб. 37 коп., а также судебные расходы в сумме 16952 руб.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Сахалинской области.  

 А.В. Шилов Судья 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.08.2020 1:05:44

Кому выдана Шилов Александр Владимирович