110/2017-52702(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А79-25/2017

г. Чебоксары

06 июня 2017 года

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи  Каргиной Н.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

муниципального унитарного предприятия города Шумерли "Коммунальник" ,  (ИНН 

<

***> , ОГРН 

<

***>),  

к обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания  "Строительное управление № 8" (ИНН 

<

***> ,ОГРН 

<

***>),  

о взыскании 138413 руб. 21 коп., при участии 

от истца: ФИО2 по доверенности от 23.06.2017,  

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 150, 151 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Управляющая  компания "Строительное управление № 8" в пользу муниципального унитарного  предприятия города Шумерли "Коммунальник" неустойку за период с 10.02.2015  года по 25.01.2016 года по договору № 188 от 29.01.2015 года в сумме 7090 руб. 42  коп. (Семь тысяч девяносто руб. 42 коп.); неустойку за период с 10.06.2015 по  26.05.2016 года по договору № 205 от 30.04.2015 года в суме 61652 руб. 70 коп.  (Шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят два руб. 70 коп.); неустойку за  период с 10.02.2016 года по 14.03.2017 года по договору № 67 от 31.12.2015 года в  сумме 69670 руб. 09 коп. (Шестьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят руб. 09  коп.).  

Производство по делу в части исковых требований муниципального  унитарного предприятия города Шумерли "Коммунальник" к обществу с  ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Строительное  управление № 8" о взыскании задолженности в сумме 202399 руб. 29 коп. по  договору № 67 от 31.12.2015 года, прекратить.  

Взыскать с с общества с ограниченной ответственностью "Управляющая  компания "Строительное управление № 8" государственную пошлину в доход  государства в сумме 5152 руб. 00 коп. (Пять тысяч сто пятьдесят два руб. 00 коп.).  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний  Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого  арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух  месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления  арбитражного суда.  

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики –  Чувашии.  

Судья Н.А. Каргина