24/2018-59213(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А24-4338/2018

г. Петропавловск-Камчатский

05 декабря 2018 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи О.Н. Бляхер, при  

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.К.  

Грибковым, рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску Управления экономического развития и  имущественных отношений администрации  Петропавловск-Камчатского городского округа –  муниципального учреждения (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

к открытому акционерному обществу  «Биробиджанское землеустроительное проектно- изыскательное предприятие» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

о взыскании неустойки по муниципальному контракту от 03.11.2015 в сумме  

267 882,93 руб. при участии: 

от истца: ФИО1 – представитель по  доверенности от 09.01.2018 (сроком по  31.12.2018);  

от ответчика: не явились, 

Руководствуясь статьями 1–3, 17, 27–28, 101–103, 110, 167–171, 176  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

иск удовлетворить. 

Взыскать с открытого акционерного общества «Биробиджанское  землеустроительное проектно-изыскательное предприятие» в пользу Управления  экономического развития и имущественных отношений администрации  Петропавловск-Камчатского городского округа – муниципальное учреждение  267 882, 93 руб. неустойки.  

Взыскать с открытого акционерного общества «Биробиджанское  землеустроительное проектно-изыскательное предприятие» в доход федерального  бюджета 8 358 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца  со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу,  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.Н. Бляхер