98/2020-135918(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-11605/2020

г. Хабаровск

23 сентября 2020 года

Арбитражный суд в составе судьи Л.А. Збарацкой при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Донатриум» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  адрес: 680011, 

<

...>, пом.  VI (2), VI (3)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Система строительной  комплектации» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680013,  

<

...>, оф/пом 303/35)  

о взыскании 64 731 руб. 74 коп. 

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Система  строительной комплектации» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  адрес: 680013, 

<

...>, оф/пом  303/35)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Донатриум» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680011, 

<

...>, пом. VI (2), VI (3)  

о взыскании 23 616 руб. при участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО2, действующего по доверенности от 18.09.2020 б/н,  

от ответчика – Воропаева Д.С., действующего по доверенности от 28.05.2018  б/н.  

 Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 Р Е Ш И Л  Первоначальный иск удовлетворить. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Система  строительной комплектации» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  адрес: 680013, 

<

...>, оф/пом  303/35) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Донатриум»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680011, 

<

...>, пом. VI (2), VI (3) неустойку в размере  64 731 руб. 74 коп.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Система  строительной комплектации» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  адрес: 680013, 

<

...>, оф/пом  303/35) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Донатриум»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680011, 

<

...>, пом. VI (2), VI (3) судебные расходы в  виде уплаченной государственной пошлины в размере 2 589 руб., в виде  судебных издержек в размере 15 000 руб.  

 Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Донатриум»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680011, 

<

...>, пом. VI (2), VI (3) из федерального  бюджета государственную пошлину в размере 600 руб., перечисленную  платежным поручением от 24.07.2020 № 366.  

 Встречный иск удовлетворить. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Донатриум»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680011, 

<

...>, пом. VI (2), VI (3) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Система строительной комплектации»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680013, Хабаровский край,  

г. Хабаровск, ул. Шабадина, д. 19А, оф/пом 303/35) неустойку в размере  23 616 руб.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Донатриум»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680011, 

<

...>, пом. VI (2), VI (3) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Система строительной комплектации»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680013, 

<

...>, оф/пом 303/35) судебные расходы в виде  уплаченной государственной пошлины в размере 2 000 руб.  

 В результате зачета взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Система строительной комплектации» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680013, 

<

...>, оф/пом 303/35) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Донатриум» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, адрес: 680011, 

<

...>, пом. VI (2), VI (3) неустойку в размере 41 115 руб. 74 коп., судебные  расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 589 руб., в  виде судебных издержек в размере 15 000 руб.  

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

 Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Л.А. Збарацкая 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 18.06.2020 6:12:37

Кому выдана Збарацкая Лариса Анатольевна