Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 33-54-25, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-157/2022

06 апреля 2022 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Неугодникова И.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества  с ограниченной ответственностью «МЕДИНСТАЛ» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица  12.05.2014, место нахождения: 305000, 

<

...>) к государственному казенному учреждению Тюменской области «Управление  капитального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  дата государственной регистрации в качестве юридического лица 25.01.2008,  место нахождения: 625000, 

<

...>)  о понуждении принять товар и о взыскании денежных средств,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета  спора, Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  «Нижневартовская окружная клиническая больница», общество с ограниченной  ответственностью «Монолитстрой»,  

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Обязать государственное казенное учреждение Тюменской области «Управление  капитального строительства» принять оборудование, предусмотренное государственным  контрактом от 03.08.2021 № 0167200003421003451-192/21к в течение 10 (десяти)  

календарных дней с момента передачи оборудования от общества  с ограниченной ответственностью «МЕДИНСТАЛ», а именно осуществить:  

- проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования  на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим  требованиям (приложение № 2 к Контракту);  

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки  Оборудования;  

- проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Оборудование:  регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего соответствие  Оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями);  

- проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации  производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;  

- проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования; 

- подписание Акта приема-передачи Оборудования (Приложение № 3 к Контракту)  и товарной накладной (либо универсального передаточного документа).  

в отношении следующего оборудования: 

1. Стол операционный гинекологический, электромеханический, с питанием  от сети (GKB, 2020-2021 год выпуска), в кол-ве 1 шт.;  

2. Стол операционный гинекологический, электромеханический, с питанием  от сети (GKB, 2020-2021 год выпуска), в кол-ве 3 шт.;  

3. Кресло для осмотра / терапевтических процедур общего назначения,  с электропитанием («Лидкор-3 », 2020- 2021 год выпуска), в кол-ве 22 шт.;  

4. Кресло для осмотра / терапевтических процедур общего назначения,  с электропитанием («Лидкор-3 », 2020- 2021 год выпуска), в кол-ве 1 шт.;  

5. Стол для осмотра / терапевтических процедур, с питанием от сети  («Standard», 2020-2021 год выпуска), в кол-ве 4 шт.;  

6. Стол для осмотра / терапевтических процедур, с питанием от сети  (2020-2021 год выпуска), в кол-ве 10 шт.;  

7. Стол инверсионный (Vario-Line Tilt table, 2020-2021 год выпуска),  в кол-ве 1 шт.;  

8. Стол для осмотра / терапевтических процедур, с питанием от сети  (Lojer Capre Е2, 2020-2021 год выпуска), в кол-ве 28 шт.;  

9. Стол для осмотра / терапевтических процедур, с питанием от сети  (Lojer 4040Х, 2020-2021 год выпуска), в кол-ве 137 шт.;  

10. Стол для хирургических инструментов («Тележка простая серии 300»,  2020-2021 год выпуска), в кол-ве 66 шт.;  

11. Стол для хирургических инструментов («Тележка серии 500 открытая  модель, малая», 2020-2021 год выпуска), в кол-ве 173 шт.;  

12. Тележка анестезиологическая («Тележка простая серии 300» 2020-2021 год  выпуска), в кол-ве 43 шт.;  

13. Тележка анестезиологическая («Тележка квадратная SQ», 2020-2021 год  выпуска), в кол-ве 8 шт.;  

14. Тележка анестезиологическая («Тележка простая серии 100», 2020-2021 год  выпуска), в кол-ве 32 шт.;  

15. Стол для хирургических инструментов (285, 2020-2021 год выпуска),  в кол-ве 264 шт.;  

16. Тележка анестезиологическая: («Тележка двойная серии 300», 2020-2021 год  выпуска), в кол-ве 36 шт.  

Взыскать с государственного казенного учреждения Тюменской области  «Управление капитального строительства» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «МЕДИНСТАЛ» судебную неустойку в сумме 40 000 руб. 00 коп.  за каждый день неисполнения ответчиком решения суда по день фактического  исполнения, в случае неисполнения решения суда в части принятия оборудования,  начиная с 11 (одиннадцатого) дня с момента передачи оборудования от общества  с ограниченной ответственностью «МЕДИНСТАЛ».  

Взыскать с государственного казенного учреждения Тюменской области  «Управление капитального строительства» в пользу общества с ограниченной  ответственностью «МЕДИНСТАЛ» долг в размере 154 296 743 руб. 00 коп. и судебные  расходы по уплате государственной пошлины в размере 206 000 руб. 00 коп., всего  154 502 743 руб. 00 коп. (Сто пятьдесят четыре миллиона пятьсот две тысячи семьсот  сорок три рубля 00 копеек).  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная  жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.  

Судья И.С. Неугодников 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 09.12.2021 1:42:01

Кому выдана Неугодников Игорь Сергеевич